{ "article": { "LEGIARTI000044099955": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "1", "TYPE": "ENTIEREMENT_MODIF", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2999-01-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000044099955", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/44/09/99/LEGIARTI000044099955.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675653", "@num": "53", "#text": "Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 53", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000866441", "@nortexte": "TEFT8804060D", "@numtexte": "88-1056", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1988-11-14" }, { "@id": "LEGIARTI000044101827", "@num": "6", "#text": "Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 6 (V)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000032592588", "@nortexte": "DEVR1527456D", "@numtexte": "2016-691", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2016-05-28" }, { "@id": "LEGIARTI000031749131", "@num": "D342-20", "#text": "Code de l'énergie - art. D342-20", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000023983208", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "@cid": "JORFTEXT000044097442", "@nor": "TRER2113306D", "@num": "2021-1220", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000044097442", "@c_titre_court": "Décret n°2021-1220 du 23 septembre 2021" }, { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie", "@debut": "2021-09-26", "@id_txt": "LEGITEXT000044099941", "@c_titre_court": "Décret n°2021-1220 du 23 septembre 2021" } ], "@ministere": "Ministère de la transition écologique", "@date_publi": "2021-09-25", "@date_signature": "2021-09-23", "@num_parution_jo": "0224" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000044099955", "@fin": "2999-01-01", "@num": "1", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "LIEN_ART": { "@id": "JORFARTI000044097456", "@fin": "2999-01-01", "@num": "1", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "JORF" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2016-691 du 28 mai 2016
\n Art. 6\n
\n

\n
" } }, "LEGIARTI000006675653": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "53", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "1989-01-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675653", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/56/LEGIARTI000006675653.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHDDXXXXXX053AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675642", "@num": "45", "#text": "Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 45 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000866441", "@nortexte": "TEFT8804060D", "@numtexte": "88-1056", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1988-11-14" }, { "@id": "LEGIARTI000006675644", "@num": "47", "#text": "Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 47 (V)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000866441", "@nortexte": "TEFT8804060D", "@numtexte": "88-1056", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1988-11-14" }, { "@id": "LEGIARTI000006675655", "@num": "54-1", "#text": "Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 54-1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000866441", "@nortexte": "TEFT8804060D", "@numtexte": "88-1056", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1988-11-14" }, { "@id": "LEGIARTI000006675656", "@num": "55", "#text": "Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 55 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000866441", "@nortexte": "TEFT8804060D", "@numtexte": "88-1056", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1988-11-14" }, { "@id": "LEGITEXT000006058680", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669154", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669154", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669155", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. 2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669156", "@num": "3", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. 3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669157", "@num": "4", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. 4 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669158", "@num": "5", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. 5 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669159", "@num": "6", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. 6 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669160", "@num": "7", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. 7 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669161", "@num": "8", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. 8 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669163", "@num": "ANNEXE I", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. ANNEXE I (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGIARTI000006669164", "@num": "ANNEXE II", "#text": "Arrêté du 20 décembre 1988 - art. ANNEXE II (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000863775", "@nortexte": "TEFT8804187A", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-20" }, { "@id": "LEGITEXT000006058777", "#text": "Arrêté du 21 décembre 1988", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000295036", "@nortexte": "TEFT8903087A", "@typelien": "TXT_ASSOCIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-21" }, { "@id": "LEGIARTI000006678821", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 21 décembre 1988 - art. 1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000295036", "@nortexte": "TEFT8903087A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-21" }, { "@id": "LEGIARTI000006678821", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 21 décembre 1988 - art. 1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000295036", "@nortexte": "TEFT8903087A", "@typelien": "TXT_ASSOCIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-21" }, { "@id": "LEGIARTI000006678824", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 21 décembre 1988 - art. 2 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000295036", "@nortexte": "TEFT8903087A", "@typelien": "TXT_ASSOCIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-21" }, { "@id": "LEGIARTI000006678828", "@num": "3", "#text": "Arrêté du 21 décembre 1988 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000295036", "@nortexte": "TEFT8903087A", "@typelien": "TXT_ASSOCIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-21" }, { "@id": "LEGIARTI000006678829", "@num": "4", "#text": "Arrêté du 21 décembre 1988 - art. 4 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000295036", "@nortexte": "TEFT8903087A", "@typelien": "TXT_ASSOCIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-21" }, { "@id": "LEGIARTI000006678831", "@num": "5", "#text": "Arrêté du 21 décembre 1988 - art. 5 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000295036", "@nortexte": "TEFT8903087A", "@typelien": "TXT_ASSOCIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-21" }, { "@id": "LEGIARTI000006678832", "@num": "6", "#text": "Arrêté du 21 décembre 1988 - art. 6 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000295036", "@nortexte": "TEFT8903087A", "@typelien": "TXT_ASSOCIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-21" }, { "@id": "LEGIARTI000006678833", "@num": "7", "#text": "Arrêté du 21 décembre 1988 - art. 7 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000295036", "@nortexte": "TEFT8903087A", "@typelien": "TXT_ASSOCIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-21" }, { "@id": "LEGIARTI000006929586", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 17 mars 1993 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000726529", "@nortexte": "AGRS9300469A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1993-03-17" }, { "@id": "LEGIARTI000006217835", "@num": "9", "#text": "Arrêté du 26 février 2003 - art. 9 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000235817", "@nortexte": "SOCT0310288A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2003-02-26" }, { "@id": "LEGIARTI000022513151", "@num": "3", "#text": "Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000022511569", "@nortexte": "DEVE1015803A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2010-07-06" }, { "@id": "LEGIARTI000044099955", "@num": "1", "#text": "Décret n°2021-1220 du 23 septembre 2021 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000044097442", "@nortexte": "TRER2113306D", "@numtexte": "2021-1220", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-09-23" }, { "@id": "LEGIARTI000006647881", "@num": "L231-1", "#text": "Code du travail - art. L231-1 (M)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006647886", "@num": "L231-1-1", "#text": "Code du travail - art. L231-1-1 (M)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006647508", "@num": "L231-1-2", "#text": "Code du travail - art. L231-1-2 (AbD)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006647509", "@num": "L231-1-3", "#text": "Code du travail - art. L231-1-3 (AbD)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006647888", "@num": "L231-2", "#text": "Code du travail - art. L231-2 (M)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006647892", "@num": "L231-3", "#text": "Code du travail - art. L231-3 (M)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006124684", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Vérification initiale et périodique.", "@debut": "1989-01-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102609", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques", "@debut": "1989-01-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000866441", "@nor": "TEFT8804060D", "@num": "88-1056", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du ‎code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la ‎protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants ‎électriques", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000866441", "@c_titre_court": "Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988" }, { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques", "@debut": "1989-01-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006066314", "@c_titre_court": "Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988" } ], "@date_publi": "1988-11-24", "@date_signature": "1988-11-14" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675653", "@fin": "2999-01-01", "@num": "53", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "1989-01-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

I. - Indépendamment des prescriptions de l'article 47, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement.

\n
\n

Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

\n
\n

II. - La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par arrêté.

\n
\n

III. - Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste fixée par arrêté.

\n
\n

Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'établissement dont la liste nominative doit être communiquée par le chef d'établissement au directeur régional du travail et de l'emploi ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification.

\n
\n

IV. - Le chef d'établissement doit faire réaliser les vérifications périodiques par des personnes appartenant ou non à l'établissement et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes.

\n
\n

V. - Le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire.

\n
" } }, "LEGIARTI000031749131": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "D342-20", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2016-01-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000031749131", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/91/LEGIARTI000031749131.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000050765734", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 17 octobre 1973 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000453474", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1973-10-17" }, { "@id": "LEGIARTI000031743221", "#text": "Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000031738398", "@nortexte": "DEVR1510508D", "@numtexte": "2015-1823", "@typelien": "CODIFICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2015-12-30" }, { "@id": "LEGIARTI000031743221", "#text": "Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000031738398", "@nortexte": "DEVR1510508D", "@numtexte": "2015-1823", "@typelien": "CREE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2015-12-30" }, { "@id": "LEGIARTI000044099955", "@num": "1", "#text": "Décret n°2021-1220 du 23 septembre 2021 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000044097442", "@nortexte": "TRER2113306D", "@numtexte": "2021-1220", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-09-23" }, { "@id": "LEGIARTI000050666698", "@num": "ANNEXE 5", "#text": "Arrêté du 6 octobre 2021 - art. ANNEXE 5 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000044173060", "@nortexte": "TRER2122650A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2021-10-06" }, { "@id": "LEGITEXT000050764993", "#text": "Arrêté du 4 décembre 2024 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000050763913", "@nortexte": "TECR2430376A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2024-12-04" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000031749125", "@fin": "2018-08-26", "#text": "Sous-section 2 : Contrôles des installations intérieures raccordées aux réseaux publics de distribution", "@debut": "2016-01-01" }, { "@id": "LEGISCTA000037337498", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Sous-section 2 : Contrôles des installations raccordées aux réseaux publics d'électricité", "@debut": "2018-08-26" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000031749117", "@fin": "2018-08-26", "#text": "Section 5 : Contrôles", "@debut": "2016-01-01" }, { "@id": "LEGISCTA000037337508", "@fin": "2019-02-16", "#text": "Section 7 : Contrôles", "@debut": "2018-08-26" }, { "@id": "LEGISCTA000038133351", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Section 8 : Contrôles", "@debut": "2019-02-16" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000031749075", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre II : Le raccordement aux réseaux", "@debut": "2016-01-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000031749051", "@fin": "2999-01-01", "#text": "TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX", "@debut": "2016-01-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000031748265", "@fin": "2999-01-01", "#text": "LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ", "@debut": "2016-01-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000031747285", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire", "@debut": "2016-01-01" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000023983208", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code de l'énergie", "@debut": "2011-06-01", "@id_txt": "LEGITEXT000023983208", "@c_titre_court": "Code de l'énergie" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000031749131", "@fin": "2999-01-01", "@num": "D342-20", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2016-01-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée.

Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation.

L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d'un organisme agréé. Cet organisme fait procéder ou procède directement au contrôle des installations qu'il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'électricité et doit, le cas échéant, subordonner son visa à l'élimination des défauts de l'installation constatés au cours de ce contrôle.

Les délais et conditions d'apposition de ce visa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

" } }, "LEGIARTI000044101827": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "6", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2021-09-26" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000044101827", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/18/LEGIARTI000044101827.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006632167", "@num": "2", "#text": "Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 - art. 2", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000586723", "@nortexte": "ECOI0000505D", "@numtexte": "2000-1196", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2000-12-06" }, { "@id": "LEGIARTI000006632169", "@num": "3", "#text": "Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 - art. 3", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000586723", "@nortexte": "ECOI0000505D", "@numtexte": "2000-1196", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2000-12-06" }, { "@id": "JORFTEXT000032591142", "#text": "Décret n°2016-682 du 27 mai 2016", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000032591142", "@nortexte": "DEVR1527444D", "@numtexte": "2016-682", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2016-05-27" }, { "@id": "LEGIARTI000044099955", "@num": "1", "#text": "Décret n°2021-1220 du 23 septembre 2021 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000044097442", "@nortexte": "TRER2113306D", "@numtexte": "2021-1220", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2021-09-23" }, { "@id": "LEGIARTI000023986405", "@num": "L314-2", "#text": "Code de l'énergie - art. L314-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000023983208", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000031748387", "@num": "R314-7", "#text": "Code de l'énergie - art. R314-7", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000023983208", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "@cid": "JORFTEXT000032592588", "@nor": "DEVR1527456D", "@num": "2016-691", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000032592588", "@c_titre_court": "Décret n°2016-691 du 28 mai 2016" }, { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie", "@debut": "2016-05-30", "@id_txt": "LEGITEXT000032596609", "@c_titre_court": "Décret n°2016-691 du 28 mai 2016" } ], "@ministere": "Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat", "@date_publi": "2016-05-29", "@date_signature": "2016-05-28", "@num_parution_jo": "0124" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000032596627", "@fin": "2016-12-17", "@num": "6", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-05-30", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000033622781", "@fin": "2017-05-01", "@num": "6", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2016-12-17", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000034539478", "@fin": "2017-12-04", "@num": "6", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2017-05-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000036134008", "@fin": "2018-02-19", "@num": "6", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2017-12-04", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000036612486", "@fin": "2019-09-14", "@num": "6", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2018-02-19", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000039090121", "@fin": "2021-09-26", "@num": "6", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2019-09-14", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000044101827", "@fin": "2999-01-01", "@num": "6", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2021-09-26", "@origine": "LEGI" } }, { "LIEN_ART": { "@id": "JORFARTI000032592616", "@fin": "2999-01-01", "@num": "6", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "JORF" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
\n

I.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de cinq ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

II.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

III.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

IV.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Pour les installations de moins de 9 kWc, ces délais sont portés à trois ans.

L'achèvement de l'installation correspond :

-pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité inférieure à 250 kilovoltampères, à la date du visa de l'attestation de conformité mentionné à l'article D. 342-20 du code de l'énergie ;

-pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité supérieure à 250 kilovoltampères, à la date du rapport de vérification vierge de toute remarque délivré par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques mentionnée à l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

V.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz pour lesquelles un dossier complet d'identification a été déposé auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve qu'une demande complète de raccordement soit déposée par le producteur dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de l'ADEME attestant de la réception du dossier complet d'identification conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 mai 2011 et que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

VI.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 2 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

VII.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 23 juillet 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

VIII.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Par exception, pour les producteurs qui n'ont pas déposé de demande complète de contrat à la date de publication du décret n° 2017-676 du 28 avril 2017, le bénéfice de ces conditions d'achat est subordonné à l'achèvement de l'installation dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de ce décret. L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée ; il n'inclut pas l'achèvement des ouvrages de raccordement aux réseaux électriques et de gaz dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés.

IX.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté complémentaire d'autorisation en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de quatre ans et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

X.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d'investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l'article L. 314-2 du code de l'énergie pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat fixées par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation intervient lorsque le cumul des investissements engagés a atteint 60 % de son programme. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté complémentaire d'autorisation en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de quatre ans et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

XI.-Lorsque l'achèvement de l'installation intervient après la date limite d'achèvement définie aux I à X, et sous réserve que les délais de réalisation des travaux de raccordement ne soient pas imputables en tout ou partie au producteur, les délais d'achèvement définis aux I à X sont prolongés de la durée nécessaire pour terminer ces travaux de raccordement, augmentée de deux mois. Cette durée débute au terme des délais d'achèvement définis aux I à X et s'achève à la plus tardive des deux dates entre celle de l'émission de la facture du raccordement et celle de la mise à disposition des ouvrages de raccordement prévue dans la convention de raccordement.

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation ont pour effet de retarder son achèvement, les délais d'achèvement définis aux I à X sont suspendus, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

Les délais d'achèvement mentionnés au présent article peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l'énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.

XII.-Lorsque les arrêtés mentionnés aux I à X prévoient une réduction de la durée du contrat en cas de dépassement du délai de mise en service, ce délai est prolongé ou suspendu dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus au XI.

\n
" } } }, "article_lien": [ { "article_id": "LEGIARTI000006675653", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000044097442", "id": "LEGIARTI000044099955", "typelien": "CITATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000031749131", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000044097442", "id": "LEGIARTI000044099955", "typelien": "CITATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000044101827", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000044097442", "id": "LEGIARTI000044099955", "typelien": "MODIFIE" } ], "follow": [ "LIENS.LIEN[@sens=cible,@typelien=CREATION].@id" ], "id": "LEGIARTI000044099955", "liens_entrants": true }

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie)