{ "article": { "LEGIARTI000038432548": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "1", "TYPE": "ENTIEREMENT_MODIF", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2999-01-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000038432548", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/25/LEGIARTI000038432548.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000038433496", "@num": "L231-2", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-2 (VD)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000038433492", "@num": "L231-3", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-3 (VD)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000038433486", "@num": "L231-6", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-6 (VD)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000038433476", "@num": "L242-2", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L242-2 (VD)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "@cid": "JORFTEXT000038431584", "@nor": "TERL1908590R", "@num": "2019-395", "@nature": "ORDONNANCE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000038431584", "@c_titre_court": "Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019" }, { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication", "@debut": "2020-02-01", "@id_txt": "LEGITEXT000038432547", "@c_titre_court": "Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019" } ], "@ministere": "Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales", "@date_publi": "2019-05-02", "@date_signature": "2019-04-30", "@num_parution_jo": "0102" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000038432548", "@fin": "2999-01-01", "@num": "1", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "LIEN_ART": { "@id": "JORFARTI000038431585", "@fin": "2999-01-01", "@num": "1", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "JORF" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
\n Art. L231-2, Art. L231-3, Art. L231-6, Art. L242-2\n
\n

\n
" } }, "LEGIARTI000038433476": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "L242-2", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2020-02-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000038433476", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/34/LEGIARTI000038433476.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "NOTA": { "CONTENU": "

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 242-2, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 1er de la présente ordonnance et au plus tard à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République française.

" }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006826386", "@num": "49", "#text": "Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 49 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000687668", "@numtexte": "71-579", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "1971-07-16" }, { "@id": "JORFTEXT000000687670", "#text": "Loi n°71-584 du 16 juillet 1971", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000687670", "@numtexte": "71-584", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "1971-07-16" }, { "@id": "LEGIARTI000006826386", "@num": "49", "#text": "Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 49 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000687668", "@numtexte": "71-579", "@typelien": "CONCORDE", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "1971-07-16" }, { "@id": "JORFTEXT000000516442", "#text": "Décret n° 78-621 du 31 mai 1978", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000516442", "@numtexte": "78-621", "@typelien": "CODIFICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1978-05-31" }, { "@id": "LEGIARTI000038432548", "@num": "1", "#text": "Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000038431584", "@nortexte": "TERL1908590R", "@numtexte": "2019-395", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "ORDONNANCE", "@datesignatexte": "2019-04-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006443372", "@num": "1779", "#text": "Code civil - art. 1779", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006070721", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824439", "@num": "L213-8", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L213-8", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824486", "@num": "L222-3", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-3", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824508", "@num": "L231-1", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000038433496", "@num": "L231-2", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-2 (VD)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824506", "@num": "L232-1", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L232-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006896541", "@num": "R*231-6", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-6 (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000039344324", "@num": "R231-7", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R231-7 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006159023", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre II : Dispositions diverses.", "@debut": "1978-06-08" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006143528", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre IV : Dispositions communes diverses.", "@debut": "1978-06-08" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006128681", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre II : Statut des constructeurs.", "@debut": "1978-06-08" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006108136", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie législative", "@debut": "1978-06-08" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006074096", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code de la construction et de l'habitation", "@debut": "1977-03-10", "@id_txt": "LEGITEXT000006074096", "@c_titre_court": "Code de la construction et de l'habitation." } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006824537", "@fin": "1991-12-01", "@num": "L242-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1978-06-08", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006824538", "@fin": "2020-02-01", "@num": "L242-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1991-12-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000038433476", "@fin": "2999-01-01", "@num": "L242-2", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2020-02-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application des titres précédents, et notamment :

Les modalités de règlement du prix à mesure de l'avancement des travaux mentionnés aux articles L. 213-8, b et L. 222-3, sixième alinéa, e et L. 232-1 ;

Pour l'application de l'article L. 231-2, e, le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d'entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, un solde de garantie qui ne peut excéder 5 % du prix total au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige ;

Pour l'application de l'antépénultième et de l'avant-dernier alinéas de l'article L. 231-2, les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, ainsi que des modalités de règlement du prix compte tenu de l'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.

Les conditions dans lesquelles l'exécution du contrat de promotion immobilière est réputée commencée ;

La nature des garanties énoncées à l'article L. 222-3, sixième alinéa, e ainsi que leurs modalités ;

Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13.

" } }, "LEGIARTI000038433486": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "L231-6", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2020-02-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000038433486", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/34/LEGIARTI000038433486.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "NOTA": { "CONTENU": "

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 242-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 1er de la présente ordonnance et au plus tard à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République française.

" }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000516442", "#text": "Décret n° 78-621 du 31 mai 1978", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000516442", "@numtexte": "78-621", "@typelien": "CODIFICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1978-05-31" }, { "@id": "LEGIARTI000006827088", "@num": "ANNEXE", "#text": "Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. ANNEXE (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000344731", "@nortexte": "EQUC9101565D", "@numtexte": "91-1201", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1991-11-27" }, { "@id": "LEGIARTI000038432548", "@num": "1", "#text": "Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000038431584", "@nortexte": "TERL1908590R", "@numtexte": "2019-395", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "ORDONNANCE", "@datesignatexte": "2019-04-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006235510", "@num": "L621-28", "#text": "Code de commerce - art. L621-28", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000005634379", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041565897", "@num": "Annexe à l'article R231-13", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R231-13 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824501", "@num": "L231-10", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-10 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000027645777", "@num": "L231-13", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-13 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824657", "@num": "L231-2", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-2", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824499", "@num": "L231-8", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-8", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824507", "@num": "L232-2", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L232-2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000032235569", "@num": "L241-8", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-8 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000039041717", "@num": "R231-10", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R231-10 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006159020", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.", "@debut": "1991-12-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006143526", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre III : Construction d'une maison individuelle.", "@debut": "1991-12-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006128681", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre II : Statut des constructeurs.", "@debut": "1978-06-08" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006108136", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie législative", "@debut": "1978-06-08" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006074096", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code de la construction et de l'habitation", "@debut": "1977-03-10", "@id_txt": "LEGITEXT000006074096", "@c_titre_court": "Code de la construction et de l'habitation." } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006824496", "@fin": "2006-01-01", "@num": "L231-6", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1991-12-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006824497", "@fin": "2014-01-01", "@num": "L231-6", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2006-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000027645773", "@fin": "2020-02-01", "@num": "L231-6", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2014-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000038433486", "@fin": "2999-01-01", "@num": "L231-6", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2020-02-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

" } }, "LEGIARTI000038433492": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "L231-3", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2020-02-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000038433492", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/34/LEGIARTI000038433492.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "NOTA": { "CONTENU": "

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 242-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 1er de la présente ordonnance et au plus tard à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République française.

" }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000687668", "#text": "Loi 71-579 1971-07-16 art. 45 al. 7", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000687668", "@numtexte": "71-579", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "1971-07-16" }, { "@id": "LEGIARTI000006826382", "@num": "45", "#text": "Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000687668", "@numtexte": "71-579", "@typelien": "CONCORDE", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "1971-07-16" }, { "@id": "JORFTEXT000000516442", "#text": "Décret n° 78-621 du 31 mai 1978", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000516442", "@numtexte": "78-621", "@typelien": "CODIFICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1978-05-31" }, { "@id": "LEGIARTI000006829601", "@num": "9", "#text": "Arrêté du 30 décembre 1988 - art. 9 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000873773", "@nortexte": "EQUC8800886A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-30" }, { "@id": "LEGIARTI000038432548", "@num": "1", "#text": "Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000038431584", "@nortexte": "TERL1908590R", "@numtexte": "2019-395", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "ORDONNANCE", "@datesignatexte": "2019-04-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006824508", "@num": "L231-1", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006159020", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.", "@debut": "1991-12-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006143526", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre III : Construction d'une maison individuelle.", "@debut": "1991-12-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006128681", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre II : Statut des constructeurs.", "@debut": "1978-06-08" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006108136", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie législative", "@debut": "1978-06-08" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006074096", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code de la construction et de l'habitation", "@debut": "1977-03-10", "@id_txt": "LEGITEXT000006074096", "@c_titre_court": "Code de la construction et de l'habitation." } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006824512", "@fin": "1991-12-01", "@num": "L231-3", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1978-06-08", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006824513", "@fin": "2020-02-01", "@num": "L231-3", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1991-12-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000038433492", "@fin": "2999-01-01", "@num": "L231-3", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2020-02-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :

a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ;

b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;

c) D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ;

d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;

e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;

f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux ;

g) D'interdire au maître de l'ouvrage de constater l'achèvement et la bonne exécution des éléments préfabriqués dûment identifiés, destinés à être livrés et assemblés pour la construction de sa maison.

" } }, "LEGIARTI000038433496": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "L231-2", "ETAT": "MODIFIE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2021-07-01", "DATE_DEBUT": "2020-02-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000038433496", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/34/LEGIARTI000038433496.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "NOTA": { "CONTENU": "

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 242-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 1er de la présente ordonnance et au plus tard à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République française.

" }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000687668", "#text": "Loi 71-579 1971-07-16 art. 45 al. 2 à 6", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000687668", "@numtexte": "71-579", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "1971-07-16" }, { "@id": "LEGIARTI000006826382", "@num": "45", "#text": "Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000687668", "@numtexte": "71-579", "@typelien": "CONCORDE", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "1971-07-16" }, { "@id": "JORFTEXT000000522423", "#text": "LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000522423", "@numtexte": "77-2", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "LOI", "@datesignatexte": "1977-01-03" }, { "@id": "JORFTEXT000000516442", "#text": "Décret n° 78-621 du 31 mai 1978", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000516442", "@numtexte": "78-621", "@typelien": "CODIFICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1978-05-31" }, { "@id": "LEGIARTI000006829601", "@num": "9", "#text": "Arrêté du 30 décembre 1988 - art. 9 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000873773", "@nortexte": "EQUC8800886A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1988-12-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006739977", "@num": "1", "#text": "Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 - art. 1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000396628", "@nortexte": "ECOT9914031D", "@numtexte": "99-776", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1999-09-08" }, { "@id": "LEGIARTI000038432548", "@num": "1", "#text": "Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 - art. 1", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000038431584", "@nortexte": "TERL1908590R", "@numtexte": "2019-395", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "ORDONNANCE", "@datesignatexte": "2019-04-30" }, { "@id": "LEGITEXT000050742475", "#text": "Arrêté du 3 décembre 2024 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000050731883", "@nortexte": "LRUL2422852A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2024-12-03" }, { "@id": "LEGIARTI000006795972", "@num": "L242-1", "#text": "Code des assurances - art. L242-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006073984", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000037644962", "@num": "L111-1-1", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-1-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824172", "@num": "L111-23", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-23", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000037645136", "@num": "L112-22", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-22", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000041586868", "@num": "L231-1", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-1 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824510", "@num": "L231-1-1", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-1-1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824501", "@num": "L231-10", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-10 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824502", "@num": "L231-11", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-11", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000038433486", "@num": "L231-6", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-6 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824498", "@num": "L231-7", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-7 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824507", "@num": "L232-2", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L232-2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824514", "@num": "L241-1", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-1 (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006824660", "@num": "L241-3", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000038433476", "@num": "L242-2", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. L242-2 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006896534", "@num": "R*231-1", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-1 (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006896543", "@num": "R*231-7", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-7 (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000039041705", "@num": "R231-13", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R231-13 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000039041701", "@num": "R231-14", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R231-14 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000039041754", "@num": "R231-2", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R231-2 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000039041749", "@num": "R231-3", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R231-3 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000039041744", "@num": "R231-4", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R231-4 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000039041740", "@num": "R231-5", "#text": "Code de la construction et de l'habitation. - art. R231-5 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006074096", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006821757", "@num": "R421-24-3", "#text": "Code des assurances - art. R421-24-3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006073984", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000033655931", "@num": "D313-26", "#text": "Code monétaire et financier - art. D313-26 (VD)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006159020", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.", "@debut": "1991-12-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006143526", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre III : Construction d'une maison individuelle.", "@debut": "1991-12-01" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006128681", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre II : Statut des constructeurs.", "@debut": "1978-06-08" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006108136", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie législative", "@debut": "1978-06-08" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006074096", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code de la construction et de l'habitation", "@debut": "1977-03-10", "@id_txt": "LEGITEXT000006074096", "@c_titre_court": "Code de la construction et de l'habitation." } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006824657", "@fin": "1979-07-14", "@num": "L231-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1978-06-08", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006824658", "@fin": "1991-12-01", "@num": "L231-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1979-07-14", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006824659", "@fin": "2018-11-25", "@num": "L231-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1991-12-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000037667723", "@fin": "2020-02-01", "@num": "L231-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2018-11-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000038433496", "@fin": "2021-07-01", "@num": "L231-2", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2020-02-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000041586856", "@fin": "2999-01-01", "@num": "L231-2", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2021-07-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;

b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :

-tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
-les raccordements aux réseaux divers ;
-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;

e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;

f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;

g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;

h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;

i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;

j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.

Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.

Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.

" } } }, "article_lien": [ { "article_id": "LEGIARTI000038433476", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000038431584", "id": "LEGIARTI000038432548", "typelien": "MODIFIE" }, { "article_id": "LEGIARTI000038433486", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000038431584", "id": "LEGIARTI000038432548", "typelien": "MODIFIE" }, { "article_id": "LEGIARTI000038433492", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000038431584", "id": "LEGIARTI000038432548", "typelien": "MODIFIE" }, { "article_id": "LEGIARTI000038433496", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000038431584", "id": "LEGIARTI000038432548", "typelien": "MODIFIE" } ], "follow": [ "LIENS.LIEN[@sens=cible,@typelien=CREATION].@id" ], "id": "LEGIARTI000038432548", "liens_entrants": true }

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication)