{ "article": { "LEGIARTI000028908517": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "2", "TYPE": "ENTIEREMENT_MODIF", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2999-01-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000028908517", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/28/90/85/LEGIARTI000028908517.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000028908938", "@num": "3", "#text": "Arrêté du 4 mars 2011 - art. 3 (M)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000023661449", "@nortexte": "DEVR1106450A", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2011-03-04" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "@cid": "JORFTEXT000028907566", "@nor": "DEVR1409721A", "@nature": "ARRETE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Arrêté du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000028907566", "@c_titre_court": "Arrêté du 25 avril 2014" }, { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Arrêté du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité", "@debut": "2014-05-09", "@id_txt": "LEGITEXT000028908511", "@c_titre_court": "Arrêté du 25 avril 2014" } ], "@ministere": "Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie", "@date_publi": "2014-05-08", "@date_signature": "2014-04-25" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000028908517", "@fin": "2999-01-01", "@num": "2", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "LEGI" } }, { "LIEN_ART": { "@id": "JORFARTI000028907573", "@fin": "2999-01-01", "@num": "2", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "JORF" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 4 mars 2011
\n Art. 3\n
\n

\n
" } }, "LEGIARTI000028908938": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "3", "ETAT": "MODIFIE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2015-07-17", "DATE_DEBUT": "2014-05-09" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000028908938", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/28/90/89/LEGIARTI000028908938.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000028908517", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 25 avril 2014 - art. 2", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000028907566", "@nortexte": "DEVR1409721A", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2014-04-25" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "@cid": "JORFTEXT000023661449", "@nor": "DEVR1106450A", "@nature": "ARRETE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000023661449", "@c_titre_court": "Arrêté du 4 mars 2011" }, { "@fin": "2017-05-11", "#text": "Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000", "@debut": "2011-03-10", "@id_txt": "LEGITEXT000023665320", "@c_titre_court": "Arrêté du 4 mars 2011" } ], "@ministere": "Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement", "@date_publi": "2011-03-05", "@date_signature": "2011-03-04", "@num_parution_jo": "0054" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000023665362", "@fin": "2014-05-09", "@num": "3", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2011-03-10", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000028908938", "@fin": "2015-07-17", "@num": "3", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2014-05-09", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000030893846", "@fin": "2017-05-11", "@num": "3", "@etat": "ABROGE", "@debut": "2015-07-17", "@origine": "LEGI" } }, { "LIEN_ART": { "@id": "JORFARTI000023661460", "@fin": "2999-01-01", "@num": "3", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "JORF" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d'une installation raccordée au réseau public de distribution d'électricité, à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, la mise en service de l'installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.

Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :

- pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;

- pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.

" } } }, "article_lien": [ { "article_id": "LEGIARTI000028908938", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000028907566", "id": "LEGIARTI000028908517", "typelien": "MODIFIE" } ], "follow": [ "LIENS.LIEN[@sens=cible,@typelien=CREATION].@id" ], "id": "LEGIARTI000028908517", "liens_entrants": true }