{ "article": { "LEGIARTI000006675751": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "40", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "1990-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675751", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/57/LEGIARTI000006675751.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHDRXXXXXX040AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000304614", "#text": "Décret 74-657 1974-07-09", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGITEXT000006062219", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674714", "@num": "1", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674724", "@num": "10", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 10 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674725", "@num": "11", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 11 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674726", "@num": "12", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 12 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674727", "@num": "13", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 13 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674728", "@num": "14", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 14 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674729", "@num": "15", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 15 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674730", "@num": "16", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 16 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674731", "@num": "17", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 17 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674732", "@num": "18", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 18 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674733", "@num": "19", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 19 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674715", "@num": "2", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 2 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674734", "@num": "20", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 20 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674735", "@num": "21", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 21 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674736", "@num": "22", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 22 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674737", "@num": "23", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 23 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674738", "@num": "24", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 24 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674739", "@num": "25", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 25 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674740", "@num": "26", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 26 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674741", "@num": "27", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 27 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674742", "@num": "28", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 28 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674743", "@num": "29", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 29 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674716", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674744", "@num": "30", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 30 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674745", "@num": "31", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 31 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674746", "@num": "32", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 32 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674747", "@num": "33", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 33 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674748", "@num": "34", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 34 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674749", "@num": "35", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 35 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674750", "@num": "36", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 36 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674751", "@num": "37", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 37 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674753", "@num": "39", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 39 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674717", "@num": "4", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 4 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674718", "@num": "5", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 5 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674719", "@num": "6", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 6 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674720", "@num": "7", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 7 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674721", "@num": "8", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 8 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674722", "@num": "9", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 9 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "JORFTEXT000000679846", "#text": "Décret 74-725 1974-07-11", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGITEXT000006062227", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675262", "@num": "1", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675271", "@num": "10", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 10 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675272", "@num": "11", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 11 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675273", "@num": "12", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 12 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675274", "@num": "13", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 13 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675275", "@num": "14", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 14 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675276", "@num": "15", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 15 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675277", "@num": "16", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 16 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675278", "@num": "17", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 17 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675279", "@num": "18", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 18 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675280", "@num": "19", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 19 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675263", "@num": "2", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 2 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675281", "@num": "20", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 20 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675282", "@num": "21", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 21 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675283", "@num": "22", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 22 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675284", "@num": "23", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 23 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675285", "@num": "24", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 24 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675286", "@num": "25", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 25 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675287", "@num": "26", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 26 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675288", "@num": "27", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 27 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675289", "@num": "28", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 28 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675290", "@num": "29", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 29 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675264", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675291", "@num": "30", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 30 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675292", "@num": "31", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 31 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675293", "@num": "32", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 32 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675294", "@num": "33", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 33 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675295", "@num": "34", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 34 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675296", "@num": "35", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 35 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675297", "@num": "36", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 36 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675298", "@num": "37", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 37 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675299", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675300", "@num": "39", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 39 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675265", "@num": "4", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 4 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675301", "@num": "40", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 40 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675302", "@num": "41", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 41 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675303", "@num": "42", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 42 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675304", "@num": "43", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 43 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675305", "@num": "44", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 44 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675306", "@num": "45", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 45 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675307", "@num": "46", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 46 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675308", "@num": "47", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 47 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675309", "@num": "48", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 48 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675310", "@num": "49", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 49 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675266", "@num": "5", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 5 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675267", "@num": "6", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 6 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675268", "@num": "7", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 7 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675269", "@num": "8", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 8 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675270", "@num": "9", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 9 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006807439", "@num": "R234-9", "#text": "Code du travail - art. R234-9 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "MODIFICATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006807438", "@num": "R234-9", "#text": "Code du travail - art. R234-9 (M)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102622", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre VIII : Dispositions diverses.", "@debut": "1990-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000715041", "@nor": "TEFT9003290D", "@num": "90-277", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000715041", "@c_titre_court": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990" }, { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare", "@debut": "1990-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006075627", "@c_titre_court": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990" } ], "@ministere": "MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE", "@date_publi": "1990-03-29", "@date_signature": "1990-03-28" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@fin": "2999-01-01", "@num": "40", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "1990-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Les décrets n° 74-657 du 9 juillet 1974 et n° 74-725 du 11 juillet 1974 sont abrogés.
\n
Les termes \" Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé \" figurant au premier alinéa de l'article R. 234-9 du code du travail sont supprimés.
" } }, "LEGIARTI000006674714": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "1", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674714", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674714.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX001AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674714", "@fin": "1990-10-01", "@num": "1", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Indépendamment des mesures générales d'hygiène et de sécurité prescrites par les chapitres II et III du titre III du livre II du code du travail (IIe partie) et des mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail résultant de l'application du titre IV du livre II du code (IIIe partie), les dispositions ci-après sont applicables aux chantiers de travaux dans l'air comprimé.
\n
" } }, "LEGIARTI000006674715": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "2", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674715", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674715.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX002AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674715", "@fin": "1990-10-01", "@num": "2", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "La pression de travail à laquelle le personnel est exposé est la pression relative lue au manomètre, relevée au moment où elle atteint son maximum, même temporairement, pendant la durée du poste de travail.
\n La pression relative, prise en considération parce que seule indiquée par les manomètres, est la pression absolue diminuée de 1 bar, pression atmosphérique standard.
\n La pression absolue est la pression réelle qui règne en un lieu.
" } }, "LEGIARTI000006674716": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "3", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674716", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674716.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX003AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674729", "@num": "15", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 15 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674750", "@num": "36", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 36 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674716", "@fin": "1990-10-01", "@num": "3", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Le caisson doit être équipé :
\n Soit d'une cheminée avec sas pour le personnel et d'un puits, à l'air libre, pour l'extraction des déblais, à condition que le volume d'eau maximal pouvant être contenu dans le puits ne puisse en aucun cas être supérieur au tiers du volume de la chambre de travail ;
\n Soit de deux cheminées indépendantes avec sas affectés : l'un au personnel, l'autre aux matériaux.
\n Le caisson peut toutefois n'être pourvu que d'une seule cheminée avec sas mixte équipé pour le service alterné du personnel et des matériaux, lorsque la surface de la chambre de travail est inférieure à 4 mètres carrés ou lorsque a été mise en place une installation mécanique, tant pour le transport du personnel que pour l'évacuation des matériaux. Dans ce cas, il doit subsister un moyen d'accès et d'évacuation du caisson à utiliser en cas de panne de l'installation mécanique.
\n L'entrée et la sortie des travailleurs par les sas à matériaux sont interdites, sauf cas de nécessité absolue.
\n Si des travailleurs sont appelés exceptionnellement à séjourner dans les sas à matériaux, ceux-ci doivent être munis d'un dispositif de contrôle de la pression.
\n Si le caisson comporte un puits d'extraction à l'air libre, le couteau du puits doit se trouver à un niveau inférieur à 0,15 mètre au moins de celui du caisson.
\n Des rambardes de sécurité doivent être installées autour du puisard, à la partie inférieure du cuvelage du puits, extérieurement à celui-ci.
\n Lorsque l'examen du sol montre qu'une descente inopinée du caisson est possible, des mesures efficaces doivent être prévues pour éviter cette éventualité.
\n Le ballastage du caisson doit présenter les garanties suivantes :
\n Ballasts compartimentés de manière à éviter le déplacement du lest liquide ;
\n Commandes de vannes, munies d'un index de fermeture, accessibles et en parfait état d'entretien.
\n Il est interdit de faire descendre le caisson au moyen de diminutions brusques de pression dans avoir au préalable, si la diminution de pression supérieure à 0,2 bar, soit fait remonter le personnel dans le sas, soit évacué le personnel à l'air libre.
" } }, "LEGIARTI000006674717": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "4", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674717", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674717.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX004AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674725", "@num": "11", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 11 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674729", "@num": "15", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 15 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674717", "@fin": "1990-10-01", "@num": "4", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les sas à personnel doivent se trouver à une hauteur telle que la partie la plus basse du dispositif de fermeture établi dans le plancher ne soit pas à moins de 0,90 mètre au-dessus du niveau de pleine mer ou du niveau moyen de l'eau des fleuves ou des rivières.
\n L'accès au sas doit être assuré soit par un escalier muni d'une rampe, soir par un dispositif équivalent aboutissant à un palier d'au moins 1 mètre de longueur, bordé d'un garde-corps de 0,90 mètre de hauteur et d'une plinthe de 0,15 mètre.
\n Les portes et les clapets des sas doivent s'ouvrir du côté de la plus forte pression.
\n Les clapets extérieurs des gaines à déblais ou à matériaux peuvent toutefois s'ouvrir du côté de la moins forte pression si les gaines sont pourvues d'un dispositif empêchant l'ouverture intempestive de ces clapets tant que les clapets intérieurs correspondants ne sont pas fermés.
\n Un système de signalisation doit permettre aux travailleurs de l'extérieur et de l'intérieur du sas de connaître la position des clapets opposés.
\n
\n
Le clapet de communication avec la chambre de travail doit toujours rester ouvert s'il n'y a qu'un seul sas, lorsque celui-ci est inutilisé. S'il y a deux sas, la porte d'entrée de l'un d'eux doit toujours rester ouverte ; elle doit être de dimensions minimales suffisantes pour permettre le passage d'un blessé sur un brancard en contention totale.
\n
" } }, "LEGIARTI000006674718": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "5", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674718", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674718.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX005AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674718", "@fin": "1990-10-01", "@num": "5", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les sas affectés au personnel doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à tous les travailleurs du poste d'y prendre place. Le nombre des places doit être mentionné à l'entrée du sas.
\n La hauteur libre doit être d'au moins 1,90 mètre entre le plancher, en caillebotis, et la partie supérieure du sas.
\n La surface disponible, pour chaque travailleur, mesurée au sol, doit être au minimum de 0,80 mètre sur 0,70 mètre.
\n Les sas doivent être pourvus de sièges confortables munis de dossiers.
\n Leurs parois latérales doivent être équipées de hublots fixes. En outre, un hublot au moins doit être disposé près de l'entrée, afin de fournir l'éclairage naturel et de permettre la surveillance.
\n Ils doivent être équipés d'un chronomètre, de deux manomètres donnant la précision du dixième de bar et indiquant les pressions existant dans le sas et dans la chambre de travail, ainsi que d'un téléphone les reliant à la chambre de travail et au poste de contrôle.
\n En outre, un manomètre enregistreur de la pression intérieure du sas doit être placé à l'extérieur, dans un coffret fermant à clef et protégé contre tout dommage.
\n La température intérieure des sas lue au thermomètre ne doit pas être inférieure à 16 degrés centigrades.
\n Au cours de la décompression, l'atmosphère du sas doit être ventilée et doit répondre aux conditions prévues à l'article 19.
\n Pendant les opérations de déséclusage, aucun matériel autre que l'outillage à main ne doit être introduit dans le sas.
\n Pendant ces opérations, chaque travailleur doit être muni d'une couverture.
\n Les sas doivent être, le cas échéant, protégés contre l'action des rayons solaires.
" } }, "LEGIARTI000006674719": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "6", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674719", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674719.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX006AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674719", "@fin": "1990-10-01", "@num": "6", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les sas à matériaux doivent être munis d'une gaine avec dispositif d'éclusage pour les matériaux.
\n Le clapet extérieur doit pouvoir s'ouvrir du coté extérieur à condition qu'il soit pourvu d'un dispositif empêchant qu'il ne s'ouvre brusquement tant que le clapet intérieur n'est pas fermé.
\n Un système de signalisation doit permettre aux travailleurs de l'extérieur et de l'intérieur du sas de connaître la position des clapets opposés.
" } }, "LEGIARTI000006674720": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "7", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674720", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674720.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX007AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674729", "@num": "15", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 15 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674720", "@fin": "1990-10-01", "@num": "7", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Une installation mécanique, spécialement conçue pour la descente et l'élévation du personnel, est obligatoire dans les caissons présentant une surface horizontale supérieure à 200 mètres carrés lorsqu'ils sont utilisés à une profondeur d'au moins 15 mètres. Cette installation doit comporter une cabine guidée pouvant contenir au moins deux personnes.
\n Les caissons non pourvus d'installation mécanique doivent être munis d'échelles possédant :
\n Soit des paliers de repos tous les 6 mètres permettant le passage vertical possible d'un brancard supportant un blessé ;
\n Soit une crinoline conforme à la norme NF E 85.010. Dans ce cas, le passage d'un brancard dans un cercle de diamètre de 0,70 mètre au minimum, extérieur à la crinoline, doit rester possible.
\n Dans l'un et l'autre cas, le diamètre de la cheminée sera établi en conséquence.
\n Les joints d'étanchéité entre les tronçons des cheminées ne doivent pas pouvoir s'échapper vers l'extérieur.
\n L'amplitude des oscillations des cheminées doit rester dans les limites compatibles avec la solidité de l'assemblage.
\n Les cheminées doivent être d'accès et de sortie faciles. L'échelle placée à leur partie inférieure doit être amovible.
\n Dans tous les cas, une installation mécanique appropriée doit permettre de remonter un blessé fixé à un brancard en contention totale.
" } }, "LEGIARTI000006674721": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "8", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674721", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674721.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX008AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000851846", "#text": "Décret 62-1218 1962-10-15", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000851846", "@numtexte": "62-1218", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1962-10-15" }, { "@id": "LEGIARTI000006674729", "@num": "15", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 15 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674750", "@num": "36", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 36 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674721", "@fin": "1990-10-01", "@num": "8", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "La hauteur de la chambre de travail [*minimum*] doit être telle que les travailleurs puissent s'y tenir debout. En aucun cas, elle ne peut être inférieure à 2 mètres.
\n La chambre de travail doit être pourvue d'un manomètre donnant une précision du dixième de bar. Un autre manomètre, placé à l'extérieur du sas, proche du manomètre enregistreur, doit permettre de surveiller la pression de la chambre de travail.
\n La chambre de travail doit être reliée par téléphone aux sas et au poste de contrôle de la pression.
\n Elle doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs permettant d'assurer l'évacuation de l'air vicié dans les cas où cette évacuation ne peut se faire normalement par-dessous le couteau.
\n Aucun travailleur ne doit rester seul dans la chambre de travail.
\n Outre les obligations résultant des dispositions du décret susvisé du 15 octobre 1962, il est interdit de tirer une mine dans la chambre de travail avant que tous les travailleurs aient rejoint le sas à personnel et que le tampon de communication avec la cheminée ait été fermé. La circulation sous les cheminées est interdite.
" } }, "LEGIARTI000006674722": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "9", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674722", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674722.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX009AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674722", "@fin": "1990-10-01", "@num": "9", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "L'alimentation normale en air comprimé doit être doublée par une alimentation de remplacement qui s'y substituera en cas de défaillance de celle-ci ; si la station de compression est mue par l'énergie électrique, une source autonome d'énergie de remplacement doit être prévue en plus de la source normale.
\n En outre, une réserve suffisante d'air comprimé doit être maintenue en permanence pour permettre l'évacuation des travailleurs en cas de défaillance simultanée des deux alimentations.
" } }, "LEGIARTI000006674724": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "10", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1989-01-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674724", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674724.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX010AAXXXXXXAB" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "JORFTEXT000000866441", "#text": "Décret 88-1056 1988-11-14", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000866441", "@nortexte": "TEFT8804060D", "@numtexte": "88-1056", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1988-11-14" }, { "@id": "LEGIARTI000006675660", "@num": "59", "#text": "Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 59 (V) JORF 24 novembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000866441", "@nortexte": "TEFT8804060D", "@numtexte": "88-1056", "@typelien": "MODIFICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1988-11-14" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674723", "@fin": "1989-01-01", "@num": "10", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674724", "@fin": "1990-10-01", "@num": "10", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1989-01-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Installations électriques :
\n
a) Dispositions communes
\n
Une bonne continuité électrique doit être maintenue entre les différentes parties métalliques des matériels du fonds (y compris les parois des sas, cheminées et chambres de travail), ainsi qu'entre ces parties et les masses électriques des matériels installés en surface et servant notamment au levage et à l'alimentation des compresseurs. L'éclairage doit toujours être électrique.
\n
Un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 19 du règlement de sécurité applicable aux établissements recevant du public doit être prévu. Son autonomie doit lui permettre d'assurer l'éclairage pendant le temps nécessaire à l'évacuation des travailleurs dans le cas le plus défavorable, plus d'une heure. Cette disposition n'est pas applicable si l'ensemble du personnel est équipé de lampes de chapeau d'un modèle agréé par le ministre chargé des mines.
\n
Dans le cas où l'on risque de se trouver en atmosphère grisouteuse, telle que définie dans le règlement des mines, les installations devront être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation.
\n
b) Travaux en caissons hydrauliques
\n
Dans les sas, cheminées et chambres de travail, l'énergie électrique ne doit être utilisée que pour l'éclairage.
\n
La tension employée doit être de classe TBT et répondre aux conditions de l'article 7 (paragraphe 1) du décret susvisé du 14 novembre 1962 [*nouvellement décret 88-1056 du 14 novembre 1988*], le transformateur d'alimentation étant installé en surface. Les appareils d'éclairage doivent être fixés aux parois, l'emploi de tout matériel amovible étant interdit.
\n
c) Travaux en bouclier
\n
Le sas doit répondre aux prescriptions du paragraphe b ci-dessus.
\n
Dans la chambre de travail, seul doit être utilisé du matériel de classe BT conçu pour présenter et maintenir un niveau d'isolement compatible avec la sécurité des travailleurs ou bien des installations de classe TBT répondant aux conditions de l'article 7 (paragraphe 1) du décret susvisé du 14 novembre 1962 [*nouvellement décret 88-1056 du 14 novembre 1988*].
\n
Par dérogation à ces dispositions, il peut être admis d'alimenter les différents appareils électriques à partir d'un transformateur haute tension/basse tension installé à poste fixe sur le tunnelier. Une équipotentialité devra être assurée de façon sûre et durable entre les masses de ces différents appareils et la masse du tunnelier, ainsi qu'entre cette dernière et les masses de l'installation d'alimentation haute tension située en surface. De plus, le câble d'alimentation haute tension doit être équipé d'un dispositif mettant automatiquement ses conducteurs hors tension en cas d'avarie de leur revêtement.
\n
Dans tous les cas, les matériels utilisés doivent présenter un degré de protection minimal I.P. 447 au sens de la norme NC C 20.010.
" } }, "LEGIARTI000006674725": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "11", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674725", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674725.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX011AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674729", "@num": "15", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 15 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674717", "@num": "4", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 4 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674725", "@fin": "1990-10-01", "@num": "11", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Indépendamment des installations téléphoniques et de la signalisation prévue à l'article 4 (alinéa 4) un système de signalisation doit être établi entre la chambre de travail et le sas, entre le sas et l'extérieur.
\n Le code des signaux adoptés doit être affiché aux emplacements utiles.
" } }, "LEGIARTI000006674726": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "12", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674726", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674726.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX012AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674726", "@fin": "1990-10-01", "@num": "12", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "L'alimentation en air comprimé de la chambre de travail doit assurer un débit minimum de 50 mètres cubes par heure et par homme, mesuré à la pression atmosphérique.
\n L'air doit être fourni à une pression égale à la pression au niveau du couteau de la chambre de travail. Si les terrains sont peu perméables, cette pression peut être supérieure à condition de pas provoquer de renards.
\n Un dispositif de renard artificiel doit être installé pour limiter la surpression à une valeur acceptable en cas de colmatage au niveau des couteaux. Ce dispositif doit être constitué par une tuyauterie d'un diamètre de 0,07 mètre au moins, munie d'une vanne à l'intérieur de la chambre de travail et d'un clapet de non-retour à l'extérieur. L'extrémité inférieure du tuyau doit descendre à niveau inférieur à celui du couteau. La prise d'air des compresseurs doit être située à deux mètres au moins au-dessus du sol.
\n L'air envoyé doit être pur et au besoin rechauffé ou refroidi pour que la température de la chambre de travail n'incommode pas les travailleurs.
\n La chambre de travail doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs permettant d'assurer l'évacuation de l'air vicié, dans le cas où l'évacuation par-dessous le couteau est insuffisante. L'arrivée de l'air neuf et le départ de l'air vicié doivent être disposés de façon telle que toutes les parties de la chambre de travail soient correctement ventilées. La sortie d'air vicié doit être disposée de manière que cet air ne puisse pas être aspiré par les compresseurs d'alimentation.
\n Les parties des compresseurs en contact avec l'air comprimé doivent être graissées au moyen de lubrifiants inodores et d'un point d'éclair supérieur à 220°C. Un épurateur d'huile doit être installé à la sortie du compresseur et maintenu en bon état de fonctionnement.
\n La pression partielle admissible du gaz carbonique ne doit pas dépasser 10 millibars et celle de l'oxyde de carbone 0,05 millibar (1).
\n En cas de dégagement de gaz délétères ou incommodes dans la chambre de travail, des mesures doivent être prises d'urgence pour purifier l'atmosphère. Au besoin, le travail est interrompu en attendant l'exécution de ces mesures. Si l'envoi d'air dans la chambre de travail se trouve arrêté, le chef d'équipe doit prescrire la sortie de tous les travailleurs.
\n Il est nécessaire, avant le retour des travailleurs dans la chambre de travail, de contrôler la qualité de l'atmosphère ambiante au regard des émanations gazeuses toxiques, inflammables ou dangereuses, notamment après un tir à l'explosif.
\n
" } }, "LEGIARTI000006674727": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "13", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674727", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674727.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX013AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674727", "@fin": "1990-10-01", "@num": "13", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "La pression de l'air envoyé dans le caisson doit être réglée au moyen d'un dispositif automatique.
\n Le réservoir recevant l'air des compresseurs doit être pourvu, à sa partie supérieure, d'une soupape de sûreté.
\n Chaque tuyau d'amenée d'air dans le caisson doit être pourvu, à son entrée, d'une soupape automatique se fermant dès que la pression de l'air envoyé tombe au-dessous de celle de la chambre de travail.
\n En aucun cas, la chambre de travail et les sas ne doivent pouvoir être mis à l'air libre par une fausse manoeuvre.
\n La production et la distribution d'air comprimé doivent être agencées de façon telle qu'en cas d'avarie survenant à un appareil ou à une conduite, l'alimentation en air de la chambre de travail soit toujours assurée.
" } }, "LEGIARTI000006674728": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "14", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674728", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674728.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX014AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674735", "@num": "21", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 21 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674728", "@fin": "1990-10-01", "@num": "14", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Tous les sas doivent être munis de vannes permettant de régler la compression et la décompression tant de l'intérieur que de l'extérieur.
\n Ces opérations sont effectuées, de l'extérieur, par le chef de sas prévu à l'article 21.
\n Le poste de contrôle doit être installé devant le sas. Il doit être relié par téléphone au poste de compression, aux sas à personnel et à matériaux, à la chambre de travail et au service médical.
\n Lorsqu'il existe un circuit d'alimentation en oxygène, le graissage des vannes et des robinets est formellement interdit.
\n La prévention des incendies doit être assurée soit par arrivée d'eau sous pression, soit par extincteurs à eau sous pression, la pression de l'eau étant calculée dans l'un et l'autre cas en fonction de celle qui règne au poste de travail.
\n
" } }, "LEGIARTI000006674729": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "15", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674729", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674729.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX015AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674725", "@num": "11", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 11 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674716", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674717", "@num": "4", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 4 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674720", "@num": "7", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 7 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674721", "@num": "8", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 8 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674729", "@fin": "1990-10-01", "@num": "15", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Travail en bouclier :
\n Les dispositions des articles qui précèdent s'appliquent également au travail en bouclier, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 (alinéas 1 et 2), 7, 8 (alinéas 4 et 5) et 11 (alinéa 2).
\n Lorsque le sas est établi à demeure à l'entrée de la galerie, il doit être placé dans la partie supérieure de la section transversale. Un dispositif d'un accès facile et rapide, assez vaste pour contenir tous les travailleurs présents, doit être installé le plus près possible du front d'attaque, permettant d'éviter l'envahissement complet de la galerie en cas d'irruption d'eau.
\n La pression de travail doit être égale à la pression absolue au niveau du diamètre horizontal de la section droite du bouclier au point la plus bas du tronçon de galerie à exécuter au cours de la séance de travail. Si les terrains sont peu perméables, cette pression peut être supérieure, à condition de ne pas provoquer de renards.
\n Avant toute reprise du travail succédant à une décompression des tubes sous-fluviaux, la teneur de l'atmosphère de ces tubes en gaz toxiques ou inflammables doit faire l'objet d'un contrôle.
" } }, "LEGIARTI000006674730": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "16", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674730", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674730.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX016AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674730", "@fin": "1990-10-01", "@num": "16", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Lorsque les travaux sont effectués sous une pression relative supérieure à 1 bar, une infirmerie doit être aménagée. Elle doit être d'accès facile est placée au plus près du ou des sas à personnel et reliée à ces sas par une passerelle.
\n Elle doit comporter des vestiaires, des lavabos, des douches chaudes et être pourvue de lits de repos et de séchoirs pour vêtements.
\n Des boissons chaudes non alcoolisées sont tenues à la disposition des travailleurs sortant de la chambre de travail.
" } }, "LEGIARTI000006674731": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "17", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674731", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674731.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX017AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674731", "@fin": "1990-10-01", "@num": "17", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Si les travailleurs sont soumis à des pressions relatives supérieures à 1 bar, l'entreprise doit justifier qu'il existe en permanence, à une distance du sas de travail franchissable en moins de deux heures, un caisson de recompression.
\n Lorsque l'entreprise dispose d'un caisson qui lui est propre, il doit être pourvu d'un manomètre et relié par téléphone avec l'extérieur. Ce caisson doit pouvoir contenir au moins un lit et recevoir un aide et doit également être pourvu de hublots, d'un dispositif à écluses permettant le passage des médicaments sans recourir à la décompression et d'un sas.
\n Il doit être constamment prêt à l'usage.
\n Une affiche doit préciser son mode d'utilisation. Une personne qualifiée pour l'utiliser doit toujours être présente.
\n Le matériel médical nécessaire aux soins doit se trouver à proximité immédiate du caisson.
" } }, "LEGIARTI000006674732": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "18", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674732", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674732.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX018AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000304614", "#text": "Décret 74-657 1974-07-09", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102511", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 1 : DES CAISSONS, DES BOUCLIERS ET DES INSTALLATIONS ANNEXES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674732", "@fin": "1990-10-01", "@num": "18", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les caissons de recompression doivent être équipés de sas permettant le transfert de personnes. La chambre principale doit être de dimension telles qu'elle permette le séjour de deux personnes au minimum, avec l'équipement nécessaire aux soins d'une victime d'accident.
\n Il est interdit de mettre un caisson en pression avec de l'oxygène.
\n La concentration de ce gaz dans l'atmosphère du caisson ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 en volume.
\n La pressurisation des caissons doit être effectuée avec de l'air répondant aux prescriptions de l'article 11.
\n Il est notamment interdit de pressuriser les caissons à l'air au-delà de 6 bars relatifs, limite d'utilisation de ce gaz.
\n L'usage des caissons sans sas, notamment les caissons monoplaces, est interdit.
\n Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les caissons de recompression, ainsi que leurs modalités d'utilisation.
" } }, "LEGIARTI000006674733": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "19", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674733", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674733.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX019AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102512", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 2 : COMPRESSION - CONDITIONS DE TRAVAIL - DECOMPRESSION", "@debut": "1974-07-26" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674733", "@fin": "1990-10-01", "@num": "19", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "La compression doit être effectuée en trois phases : une pression effective de 0,300 bar est réalisée progressivement pendant la première minute.
\n Cette pression est maintenue tant que l'accommodation de tous les travailleurs n'est pas terminée. Tout travailleur ne s'acommodant pas doit sortir du sas.
\n La compression est poursuivie jusqu'à la pression désirée à raison d'une augmentation maximale de pression de 0,350 bar à la minute.
" } }, "LEGIARTI000006674734": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "20", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-07-26" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674734", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674734.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX020AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674750", "@num": "36", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 36 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674751", "@num": "37", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 37 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGITEXT000006072552", "#text": "Arrêté du 27 septembre 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000309013", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-27" }, { "@id": "LEGIARTI000006678023", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 27 septembre 1974 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000309013", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-27" }, { "@id": "LEGIARTI000006678024", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 27 septembre 1974 - art. 2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000309013", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-27" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102512", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 2 : COMPRESSION - CONDITIONS DE TRAVAIL - DECOMPRESSION", "@debut": "1974-07-26" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674734", "@fin": "1990-10-01", "@num": "20", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-07-26", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les tables de décompression sont définies par arrêté du ministre chargé du travail. Ces tables permettent la décompression soit à l'air, soit avec inhalation d'oxygène pur, au masque, en fin de décompression. Dans ce cas, toutes mesures doivent êtres prises pour que le pourcentage de l'oxygène dans l'atmosphère intérieure du sas de décompression ne dépasse pas 25 p. 100 en volume. Un appareil analyseur en continu de l'atmosphère intérieure du sas est obligatoire. L'employeur doit mettre un masque à la disposition de chaque travailleur. Le chef de sas s'assure de la bonne utilisation des masques par les travailleurs ; après chaque décompression, il les vérifie et les nettoie.
\n
\n Le renouvellement de l'air du sas au cours de la décompression doit se faire par ventilation. La ventilation, qu'elle soit automatique ou manuelle, ne doit pas modifier la valeur de la pression du caisson. Elle doit être suffisante pour maintenir à l'intérieur du sas une pression partielle de gaz carbonique inférieure à 0,02 bar.
\n
" } }, "LEGIARTI000006674735": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "21", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-07-26" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674735", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674735.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX021AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674728", "@num": "14", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 14 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102512", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 2 : COMPRESSION - CONDITIONS DE TRAVAIL - DECOMPRESSION", "@debut": "1974-07-26" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674735", "@fin": "1990-10-01", "@num": "21", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-07-26", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Un chef de sas, désigné parmi les tubistes par le chef d'entreprise, est affecté à chaque poste de travail. Il est chargé de surveiller l'entrée et la sortie des travailleurs, la pression et la température dans la chambre de travail, de faire appliquer les règles de décompression prévues par les tables.
\n
\n Le chef de sas doit établir et tenir à jour un journal de travail dans l'air comprimé indiquant, pour chacun des postes, la liste nominative des travailleurs, les heures d'entrée et de sortie du caisson et les incidents survenus.
\n A ce journal doivent être annexées les bandes du manomètre enregistreur installé à l'extérieur du caisson.
\n Le journal doit être conservé par l'entreprise pendant vingt ans au moins et être tenu à la disposition de l'inspection du travail, de la caisse régionale d'assurance maladie intéressée et du service de médecine du travail.
\n
" } }, "LEGIARTI000006674736": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "22", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674736", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674736.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX022AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674750", "@num": "36", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 36 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102512", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 2 : COMPRESSION - CONDITIONS DE TRAVAIL - DECOMPRESSION", "@debut": "1974-07-26" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674736", "@fin": "1990-10-01", "@num": "22", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "La durée du travail [*maximum*] dans l'air comprimé ne doit pas excéder six heures par jour y compris les temps de compression et de décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures par jour lorsque la pression relative de travail est inférieure ou égales à 1 bar.
\n Pour les pressions relatives de travail inférieure à 1 bar, on utilisera la table applicable à un travail effectué à une pression relative de 1 bar.
\n L'intervalle entre deux périodes successives de travail n'est jamais pour un même travailleur inférieur à douze heures [*durée de la période de repos*], sauf pour le personnel de surveillance lorsqu'il utilise les tables de décompression pour expositions brèves et successives et le tableau des majorations de durée.
\n Le personnel doit avoir à sa disposition des douches chaudes qu'il est recommandé d'utiliser à la sortie du sas de décompression.
" } }, "LEGIARTI000006674737": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "23", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674737", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674737.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX023AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674750", "@num": "36", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 36 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102512", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 2 : COMPRESSION - CONDITIONS DE TRAVAIL - DECOMPRESSION", "@debut": "1974-07-26" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674737", "@fin": "1990-10-01", "@num": "23", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Il est interdit d'introduire dans le caisson ou le bouclier des boissons titrant plus de 1° d'alcool ainsi que des boissons gazeuses.
\n Il est interdit de fumer pendant le séjour dans l'air comprimé.
" } }, "LEGIARTI000006674738": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "24", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674738", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674738.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX024AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102513", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674738", "@fin": "1990-10-01", "@num": "24", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Aucun travailleur ne doit être admis au travail dans l'air comprimé sans une attestation médicale [*obligatoire*] certifiant qu'il ne présente pas d'inaptitude à ce genre de travail.
\n Cette attestation est délivrée par le médecin du travail après l'examen médical qui doit précéder l'embauchage.
\n Aucun travailleur ne doit être maintenu au travail dans l'air comprimé si l'adaptation n'est pas constatée par le médecin du travail trois jours après son admission.
\n Tout travailleur est soumis à des examens périodiques, tous les six mois.
\n En dehors de ces visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur victime d'un accident de décompression ou se déclarant indisposé dans son travail.
" } }, "LEGIARTI000006674739": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "25", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674739", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674739.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX025AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674740", "@num": "26", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 26 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006678025", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000486954", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102513", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674739", "@fin": "1990-10-01", "@num": "25", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "L'examen médical d'embauchage doit comprendre : un examen clinique complet avec analyse d'urine (glucose, protéines), un examen radiologique cardio-pulmonaire, des radiographies des épaules, des hanches, des genoux, un examen oto-rhino-laryngologique avec épreuves labyrinthiques et audiogramme tonal et vocal, une épreuve cardiofonctionnelle d'effort, un examen fonctionnel respiratoire (capacité vitale-volume expiratoire maximale seconde).
\n
\n Les examens périodiques doivent comprendre un examen clinique complet, les tests simples d'adaptation à l'effort et une analyse des urines (glucose, protéines).
\n Les radiograhies des épaules, des hanches, des genoux ainsi que l'audiogramme tonal et vocal et les épreuves labyrinthiques seront renouvelées au moins une fois par an [*périodicité*].
" } }, "LEGIARTI000006674740": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "26", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674740", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674740.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX026AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674739", "@num": "25", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 25 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674741", "@num": "27", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 27 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102513", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674740", "@fin": "1990-10-01", "@num": "26", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les examens sont à la charge de l'employeur.
\n Les examens prévus à l'article 25 [*examen médical d'embauche, examens périodiques*] sont pratiqués par le médecin du travail ou, sur sa demande, par des spécialistes en ce qui concerne les examens spécialisés.
\n Le médecin du travail est en droit de faire procéder en outre à tout examen qu'il juge nécessaire.
\n Il est également en droit, à l'embauchage d'un travailleur exerçant déjà la profession de tubiste, de ne pas procéder en totalité ou en partie aux examens prévus, lorsque la copie du dossier médical, remis au tubiste en application de l'article 27, atteste qu'ils ont été effectués depuis moins de cinq mois [*délai maximum*].
\n Dans tous les cas, l'employeur reste responsable de l'exécution des examens prescrits pour lesquels il est tenu de désigner, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, un médecin chargé de remplacer le médecin du travail si les circonstances l'exigent.
\n
" } }, "LEGIARTI000006674741": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "27", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674741", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674741.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX027AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674740", "@num": "26", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 26 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006644393", "@num": "D241-27", "#text": "Code du travail - art. D241-27 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102513", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674741", "@fin": "1990-10-01", "@num": "27", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Le dossier médical, tenu par le médecin du travail, en application de l'article D. 241-17 du code du travail, doit mentionner notamment, avec les résultats de chaque examen, les accidents survenus au cours du travail et les manifestations pathologiques constatées. Y sont annexés les radiographies ainsi que les résultats des analyses ou des examens pratiqués.
\n
\n Ce dossier est communiqué, sur leur demande, au médecin inspecteur du travail ainsi qu'au médecin-conseil de la sécurité sociale.
\n Le médecin doit donner connaissance du dossier au tubiste quittant l'entreprise et lui en remettre un copie sous enveloppe cachetée.
" } }, "LEGIARTI000006674742": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "28", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674742", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674742.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX028AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674743", "@num": "29", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 29 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGITEXT000006072553", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000486954", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678025", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000486954", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678025", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000486954", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678026", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000486954", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678027", "@num": "3", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000486954", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102513", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674742", "@fin": "1990-10-01", "@num": "28", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les conditions dans lesquelles doit s'exercer la surveillance médicale font l'objet de recommandations aux médecins, définies par arrêté du ministre chargé du travail.
\n Le texte de ces recommandations doit être remis au médecin du travail par l'employeur et doit être transcrit en tête du registre spécial prévu à l'article 29 ci-après.
" } }, "LEGIARTI000006674743": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "29", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674743", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674743.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX029AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674742", "@num": "28", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 28 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006678025", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000486954", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102513", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674743", "@fin": "1990-10-01", "@num": "29", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque tubiste [*mentions obligatoires*] :
\n 1° Les dates et durée des absences pour raisons de santé ;
\n 2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
\n 3° Les attestations délivrés par le médecin du travail ;
\n 4° Les dates et la nature des radiolographies pratiquées.
\n Ce registre est également tenu à la disposition du médecin inspecteur du travail, du médecin-conseil de la sécurité sociale, des délégués à la sécurité existant dans l'entreprise ou la profession.
\n
" } }, "LEGIARTI000006674744": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "30", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674744", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674744.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX030AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102513", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674744", "@fin": "1990-10-01", "@num": "30", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "L'employeur est tenu de porter à la connaissance du tubiste et d'afficher dans un endroit approprié sur les lieux de travail ;
\n Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail :
\n L'adresse du local ou s'effectuent les examens médicaux ;
\n L'adresse et le numéro de téléphone du centre de recompression thérapeutique le plus proche.
\n Les noms, adresses et numéros de téléphone des médecins les plus proches du chantier.
\n L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre au médecin le plus proche, à défaut du médecin du travail, de se rendre auprès des victimes d'accidents.
\n Le chef de sas doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
" } }, "LEGIARTI000006674745": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "31", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674745", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674745.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX031AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674746", "@num": "32", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 32 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102513", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674745", "@fin": "1990-10-01", "@num": "31", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Chaque tubiste est titulaire d'un livret de tubiste fourni par l'employeur.
\n Le modèle de livret est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
\n Le livret mentionne les constatations faites à l'occasion des différents incidents survenus au cours du séjour dans l'air comprimé.
\n Le livret de tubiste est tenu constamment à jour par le chef de l'entreprise ou par le chef de sas et le médecin du travail, chacun en ce qui le concerne.
\n Ce livret est la propriété du tubiste qui en a la libre disposition.
" } }, "LEGIARTI000006674746": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "32", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674746", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674746.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX032AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674745", "@num": "31", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 31 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102513", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674746", "@fin": "1990-10-01", "@num": "32", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Tout travailleur admis au travail dans l'air comprimé doit être porteur d'une plaque au poignet ou d'un insigne et du livret de tubiste prévu à l'article 31.
\n La plaque ou l'insigne sont fournis par l'employeur.
\n Le modèle de plaque et le modèle d'insigne sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
" } }, "LEGIARTI000006674747": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "33", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674747", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674747.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX033AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102513", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674747", "@fin": "1990-10-01", "@num": "33", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "L'employeur et le médecin du travail assurent chacun en ce qui le concerne :
\n 1° La formation des chefs de sas pour l'utilisation des tables de décompression, la tenue des documents et, le cas échéant, l'entretien du matériel d'inhalation d'oxygène ;
\n 2° La formation de secouristes à raison d'un secouriste pour dix travailleurs.
" } }, "LEGIARTI000006674748": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "34", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674748", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674748.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX034AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102514", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 4 : EPREUVES ET VERIFICATIONS DE MATERIEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674748", "@fin": "1990-10-01", "@num": "34", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "L'employeur doit s'assurer que le constructeur a éprouvé hydrauliquement les réservoirs, sas et tronçons de cheminée à une pression au moins égale à une fois et demie la pression normale qu'ils auront à supporter au cours des travaux.
\n Il doit faire renouveler ces épreuves pour les éléments qui ont subi des transformations ou des réparations susceptibles de modifier leur résistance à la pression ou qui sont restés inemployés pendant au moins trois ans [*durée*].
\n Les résultats des épreuves sont tenus à la dispositions de l'inspecteur du travail par le chef d'entreprise.
\n Les pièces démontables des dispositifs de sécurité doivent être plombées.
" } }, "LEGIARTI000006674749": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "35", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674749", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674749.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX035AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "#text": "Décret 1965-01-08 art. 22", "@sens": "source", "@typelien": "CITATION" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102514", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 4 : EPREUVES ET VERIFICATIONS DE MATERIEL", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674749", "@fin": "1990-10-01", "@num": "35", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "A l'ouverture du chantier, l'employeur doit, avant la remise en service des réservoirs, des sas et des cheminées, en vérifier l'étanchéité à une pression égale à la pression maximale qu'ils auront à supporter au cours des travaux.
\n Tous les appareils, notamment les moteurs, réservoirs, tuyaux, soupapes, échelles et chaînes doivent être soumis à une vérification hebdomadaire.
\n Toutes les fois qu'il a été touché, le boulonnage reliant les tronçons successifs des cheminées doit faire l'objet d'une vérification spéciale.
\n Ces vérifications sont effectuées par des techniciens de l'entreprise et leurs résultats consignés sur le \"registre de sécurité\" prévu à l'article 22 du décret susvisé du 8 janvier 1965, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
" } }, "LEGIARTI000006674750": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "36", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674750", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674750.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX036AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674734", "@num": "20", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 20 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674736", "@num": "22", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 22 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674737", "@num": "23", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 23 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674716", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674721", "@num": "8", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 8 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102515", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674750", "@fin": "1990-10-01", "@num": "36", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "L'employeur est tenu :
\n 1° D'afficher sur les lieux de travail, dans un endroit approprié, un règlement intérieur :
\n a) Précisant, en vertu des dispositions des articles 20 et 22, la durée des postes de travail, la durée et les modalités de décompression correspondant aux travaux exécutés ;
\n b) Rappelant aux travailleurs les dispositions des articles 3 (alinéa 5), 8 (alinéa 6), 22 (alinéa 3), et 23.
\n 2° D'appeler l'attention des travailleurs de façon claire et précise sur les dangers présentés par le séjour dans l'air comprimé et les précautions à prendre pour les éviter.
" } }, "LEGIARTI000006674751": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "37", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674751", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674751.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX037AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674734", "@num": "20", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 20 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102515", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674751", "@fin": "1990-10-01", "@num": "37", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Dans les cas où il est reconnu que l'application de certaines des prescriptions du présent décret est techniquement impossible, le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris après enquête de l'inspecteur du travail ou de l'agent en faisant fonction, accorder, à titre exceptionnel et temporaire, dispense de l'application desdites prescriptions en y substituant des mesures de sécurité assurant aux travailleurs des garanties équivalentes.
\n Il ne peut en aucun cas être dérogé aux dispositions de l'article 20.
" } }, "LEGIARTI000006674752": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "38", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674752", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674752.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX038AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006674724", "@num": "10", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 10 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674725", "@num": "11", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 11 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674726", "@num": "12", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 12 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674727", "@num": "13", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 13 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674728", "@num": "14", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 14 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674729", "@num": "15", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 15 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674730", "@num": "16", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 16 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674731", "@num": "17", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 17 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674732", "@num": "18", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 18 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674716", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674717", "@num": "4", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 4 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674718", "@num": "5", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 5 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674719", "@num": "6", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 6 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674720", "@num": "7", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 7 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674721", "@num": "8", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 8 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006674722", "@num": "9", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 9 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102515", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674752", "@fin": "1990-10-01", "@num": "38", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Sous les réserves ci-après, le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra celui de sa publication au Journal officiel de la République Française.
\n Les tables de décompression prévues à l'article 20 sont applicables immédiatement.
\n Les dispositions du titre 1er ne sont pas applicables aux travaux en cours d'exécution à la date du présent décret qui restent régis par les dispositions du décret du 31 août 1959. Les dispositions des articles 3, 6 et 7 ne sont applicables qu'aux chantiers ouverts après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
" } }, "LEGIARTI000006674753": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "39", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006674753", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/47/LEGIARTI000006674753.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBTXXXXXX039AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000493217", "#text": "Décret 59-1083 1959-08-31 art. 38", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000493217", "@numtexte": "59-1083", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1959-08-31" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102515", "@fin": "1990-10-01", "#text": "TITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES", "@debut": "1974-10-01" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000304614", "@num": "74-657", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000304614", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "@debut": "1974-10-01", "@id_txt": "LEGITEXT000006062219", "@c_titre_court": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-07-26", "@date_signature": "1974-07-09" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006674753", "@fin": "1990-10-01", "@num": "39", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 38 ci-dessus, le décret n° 59-1083 du 31 août 1959 est abrogé.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675262": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "1", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675262", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675262.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX001AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675264", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675262", "@fin": "1990-10-01", "@num": "1", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Indépendamment des mesures générales d'hygiène et de sécurité prescrites par les chapitres II et III du titre III du livre II du code du travail (IIe partie) et des mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail résultant de l'application du titre IV du livre II du code (IIIe partie), les dispositions ci-après sont applicables aux chantiers et établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique [*champ d'application*].
\n
" } }, "LEGIARTI000006675263": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "2", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675263", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675263.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX002AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102572", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675263", "@fin": "1990-10-01", "@num": "2", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "La pression relative [*définition*] est la pression absolue diminuée de 1 bar, pression atmosphérique standard.
\n La pression absolue est la pression réelle qui règne en un lieu.
" } }, "LEGIARTI000006675264": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "3", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675264", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675264.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX003AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675262", "@num": "1", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 1 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675265", "@num": "4", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 4 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675266", "@num": "5", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 5 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675267", "@num": "6", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 6 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675268", "@num": "7", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 7 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675269", "@num": "8", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 8 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102572", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675264", "@fin": "1990-10-01", "@num": "3", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article 1er, la méthode de plongée à l'oxygène est interdite.
\n Peuvent être utilisées, dans les conditions précisées aux articles 4 à 8 ci-après :
\n La méthode de plongée à l'air ;
\n La méthode de plongée aux mélanges suroxygénés oxygène-azote ;
\n La méthode de plongée profonde d'intervention avec ou sans tourelle ou engin sous-marin aux mélanges oxygène-hélium ou oxygène-azote-hélium ;
\n La méthode de plongée à saturation.
\n Ces différentes méthodes sont pratiquées au moyen d'appareils respiratoires répondant aux prescriptions énoncées au titre III du présent décret.
" } }, "LEGIARTI000006675265": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "4", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675265", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675265.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX004AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675277", "@num": "16", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 16 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675264", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102572", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675265", "@fin": "1990-10-01", "@num": "4", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "La méthode de plongée à l'air est interdite pour l'exécution de travaux à des pressions excédant une pression [*pression maximum*] relative de 6 bars.
\n La méthode de plongée aux mélanges suroxygénés oxygène-azote est interdite pour l'exécution de travaux à des pressions excédant une pression relative de 5,3 bars.
\n La méthode de plongée profonde d'intervention avec tourelle ou engin sous-marin aux mélanges oxygène-hélium ou oxygène-azote-hélium s'impose pour l'exécution de travaux à des pressions relatives excédant 6 bars.
\n
A titre exceptionnel toutefois, la plongée profonde d'intervention peut être admise sans tourelle ou sans engin sous-marin pour l'exécution de travaux à des pressions relatives n'excédant pas 9 bars, à condition que la durée totale de séjour dans l'eau (descente, temps de séjour et remontée) soit inférieure à trois heures et que la plate-forme de départ de plongée soit équipée d'un caisson de recompression satisfaisant aux conditions prescrites à l'article 16 ci-après.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675266": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "5", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675266", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675266.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX005AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675264", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102572", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675266", "@fin": "1990-10-01", "@num": "5", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
La méthode de plongée à saturation ne peut être pratiquée qu'après autorisation accordée par arrêté du ministre chargé du travail [*autorité compétente*] fixant les conditions auxquelles sa mise en service est subordonnée.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675267": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "6", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675267", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675267.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX006AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675274", "@num": "13", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 13 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675277", "@num": "16", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 16 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675264", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675268", "@num": "7", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 7 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675269", "@num": "8", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 8 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675270", "@num": "9", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 9 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102572", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675267", "@fin": "1990-10-01", "@num": "6", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "L'air ou les mélanges gazeux respirés doivent :
\n Présenter, à l'immersion d'utilisation, une pression partielle de gaz carbonique inférieure à 0,01 bar et une pression partielle d'oxyde de carbone inférieure à 0,05 millibar (1) ;
\n Etre exempts de vapeur d'eau, de poussières, oxydes ou particules métalliques, de vapeurs d'huile et d'hydrocarbures.
\n Cet état de pureté doit faire l'objet de contrôles portant notamment sur les teneurs en gaz carbonique, en oxyde de carbone et en vapeur d'eau.
\n Les contrôles exécutés dans les conditions précisées aux articles 7 à 9 incombent à l'employeur.
\n L'inspecteur du travail, s'il le juge utile, peut imposer à l'employeur de procéder en totalité ou en partie aux contrôles.
\n
(1) Il est rappelé que la pression partielle d'un gaz [*calcul, définition*] est égale au produit de la pression absolue par le pourcentage volumétrique de ce gaz dans le mélange.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675268": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "7", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675268", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675268.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX007AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675264", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675267", "@num": "6", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 6 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102572", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675268", "@fin": "1990-10-01", "@num": "7", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
L'air fourni par des compresseurs et destiné à la plongée à l'air doit être analysé au moins une fois par an [*périodicité*] et en outre après tout montage d'une installation nouvelle et toute constatation d'une anomalie ou toute réparation importante.
\n
\n
L'aspiration du compresseur doit se faire dans un endroit ne présentant aucun risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement d'un moteur, des brouillards de vapeur d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675269": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "8", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675269", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675269.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX008AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675277", "@num": "16", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 16 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675264", "@num": "3", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675267", "@num": "6", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 6 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102572", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675269", "@fin": "1990-10-01", "@num": "8", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les mélanges suroxygénés oxygène-azote utilisés en plongée ne doivent en aucun cas présenter une pression partielle d'oxygène dans le mélange effectivement respiré supérieure à 1,6 bar.
\n Dans ces mélanges, les pourcentages en azote et en oxygène doivent être garantis à plus ou moins 1 p. 100.
\n L'employeur est tenu de procéder au contrôle des pourcentages et de l'état de pureté des mélanges avant leur utilisation. Il est, toutefois, dégagé de cette obligation lorsque les mélanges sont fabriqués ou livrés par un fournisseur, une fiche d'analyse et de garantie devant alors être délivrée par le fabricant.
\n L'employeur doit fournir le ou les mélanges appropriés à la profondeur de la plongée et au mode de décompression.
" } }, "LEGIARTI000006675270": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "9", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675270", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675270.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX009AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675277", "@num": "16", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 16 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675267", "@num": "6", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 6 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102572", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675270", "@fin": "1990-10-01", "@num": "9", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les mélanges gazeux utilisés en plongée profonde d'intervention ou en plongée à saturation ne doivent en aucun cas avoir une densité supérieure à celle de l'air à la pression relative de 6 bars et les pressions partielles de l'oxygène et de l'azote ne doivent jamais, respectivement, être supérieures à 1,6 et 5 bars [*pression maximum*].
\n Dans ces mélanges, les pourcentages en gaz neutre azote-hélium doivent être garantis à plus ou moins 1 p. 100 et les pourcentages en oxygène doivent être garantis à :
\n Plus ou moins 1 p. 100 pour des pourcentages en oxygène supérieurs à 10 p. 100 ;
\n Plus ou moins 0,5 p. 100 pour des pourcentages en oxygène compris entre 5 et 10 p. 100 ;
\n Plus ou moins 0,1 p. 100 pour des pourcentages en oxygène inférieurs à 5 p. 100.
\n L'employeur est tenu de procéder au contrôle des pourcentages et de l'état de pureté des mélanges avant leur utilisation. Il est, toutefois, dégagé de cette obligation lorsque les mélanges sont fabriqués ou livrés par un fournisseur, une fiche d'analyse et de garantie devant alors être délivrée par le fabricant.
\n L'employeur doit fournir le ou les mélanges appropriés à la profondeur de la plongée et au mode de décompression.
" } }, "LEGIARTI000006675271": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "10", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675271", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675271.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX010AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006678055", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 4 octobre 1974 - art. 1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072558", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-04" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102572", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675271", "@fin": "1990-10-01", "@num": "10", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "L'inhalation d'oxygène ou de mélanges suroxygénés peut être utilisée lors des paliers de décompression et dans les traitements des accidents de plongée.
\n Pour des utilisations en caisson sec, les occupants étant au repos, la pression partielle d'oxygène ne doit en aucun cas être supérieure à 2,5 bars en décompression et à 2,8 bars au cours des traitements en l'absence d'un médecin.
\n Pour des utilisations dans l'eau, la pression partielle d'oxygène ne doit en aucun cas être supérieure à 1,6 bar.
" } }, "LEGIARTI000006675272": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "11", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675272", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675272.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX011AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGITEXT000006072554", "#text": "Arrêté du 30 septembre 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857151", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006678028", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 30 septembre 1974 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857151", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006678029", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 30 septembre 1974 - art. 2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857151", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006678030", "@num": "3", "#text": "Arrêté du 30 septembre 1974 - art. 3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857151", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006678031", "@num": "4", "#text": "Arrêté du 30 septembre 1974 - art. 4 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857151", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006678032", "@num": "5", "#text": "Arrêté du 30 septembre 1974 - art. 5 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857151", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006678033", "@num": "6", "#text": "Arrêté du 30 septembre 1974 - art. 6 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857151", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006678034", "@num": "7", "#text": "Arrêté du 30 septembre 1974 - art. 7 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857151", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006678035", "@num": "8", "#text": "Arrêté du 30 septembre 1974 - art. 8 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857151", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102572", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675272", "@fin": "1990-10-01", "@num": "11", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Ne peuvent accéder à la profession de scaphandrier que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus [*conditions d'exercice*].
\n L'employeur est tenu de s'assurer que le scaphandrier possède les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la plongée et à la sécurité des travaux à effectuer en plongée.
\n Selon leurs connaissances et leur aptitude physique à l'exercice de la profession, les scaphandriers sont répartis en trois classes :
\n La classe I concernant les scaphandriers qualifiés pour l'exécution de travaux à des pressions relatives n'excédant pas 4 bars ;
\n La classe II concernant les scaphandriers qualifiés pour l'exécution de travaux à des pressions relatives n'excédant pas 6 bars ;
\n La classe III concernant les scaphandriers qualifiés pour l'exécution de travaux à des pressions relatives supérieures à 6 bars.
\n Les scaphandriers ne peuvent être employés au-delà des limites de leurs qualifications.
\n Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions et modalités de qualification des scaphandriers pour l'application du présent article ainsi qu'aux mêmes fins les conditions dans lesquelles est assurée leur formation.
" } }, "LEGIARTI000006675273": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "12", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675273", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675273.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX012AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102573", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre II : Equipement collectif.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675273", "@fin": "1990-10-01", "@num": "12", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
L'équipement collectif destiné à l'exécution du travail de scaphandrier comprend, en fonction de la nature des travaux : une plate-forme de plongée, une embarcation, des compresseurs, des surpresseurs, des pompes de transfert, des réservoirs de gaz comprimé, des détendeurs, des tuyautages et leurs accessoires, des caissons de recompression, une tourelle ou un engin sous-marin.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675274": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "13", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675274", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675274.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX013AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675267", "@num": "6", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 6 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102573", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre II : Equipement collectif.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675274", "@fin": "1990-10-01", "@num": "13", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les compresseurs, surpresseurs et pompes de transfert doivent être équipés de dispositifs d'épuration et d'un dispositif de contrôle permettant le changement ou le nettoyage des dispositifs d'épuration lorsque leur délai de fiabilité est arrivé à terme.
\n Ces compresseurs, surpresseurs et pompes de transfert doivent être lubrifiés avec des produits tels que les gaz comprimés, après passage dans les systèmes d'épuration, qui satisfassent aux conditions de pureté définies à l'article 6.
\n Ils doivent être vérifiés au moins une fois par an [*périodicité*].
" } }, "LEGIARTI000006675275": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "14", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675275", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675275.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX014AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102573", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre II : Equipement collectif.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675275", "@fin": "1990-10-01", "@num": "14", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les réservoirs de gaz fixes ou mobiles doivent être étanches et satisfaire aux spécifications de la réglementation concernant les appareils à pression de gaz.
\n L'usage des pastilles de sécurité est interdit.
\n Les réservoirs doivent porter en caractères apparents une inscription indiquant la nature du gaz ou la composition du mélange.
\n Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz du réservoir à la pression d'utilisation convenable, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet, au moins annuellement, d'un contrôle complet.
\n Lorsqu'il existe un risque de mise en dépression au niveau d'un détendeur, celui-ci doit être muni d'un clapet anti-retour.
" } }, "LEGIARTI000006675276": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "15", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675276", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675276.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX015AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102573", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre II : Equipement collectif.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675276", "@fin": "1990-10-01", "@num": "15", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les tuyaux d'alimentation ne peuvent être utilisés qu'à des pressions relatives au plus égales à la moitié de la pression de service les concernant.
\n Les raccords doivent être réalisés de façon telle qu'ils ne puissent se désaccoupler lorsque le tuyau est en pression.
\n L'ensemble des éléments de tuyaux et de leurs raccords doit posséder une résistance à la traction et à l'éclatement au moins égale à celle du tuyau lui-même.
" } }, "LEGIARTI000006675277": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "16", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675277", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675277.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX016AAXXXXXXAA" } }, "NOTA": { "CONTENU": "
[*Nota - Décret du 11 juillet 1974 art. 48 : dérogation.*]
\n
" }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675265", "@num": "4", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 4 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675309", "@num": "48", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 48 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675267", "@num": "6", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 6 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675269", "@num": "8", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 8 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675270", "@num": "9", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 9 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGITEXT000006072556", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678042", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678043", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678044", "@num": "3", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678045", "@num": "4", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 4 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678046", "@num": "5", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 5 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678047", "@num": "6", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 6 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678048", "@num": "7", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 7 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678049", "@num": "8", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 8 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006678050", "@num": "9", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 9 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102573", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre II : Equipement collectif.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675277", "@fin": "1990-10-01", "@num": "16", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les caissons de recompression doivent être équipés de sas permettant le transfert de personnes. La chambre principale doit être de dimensions telles qu'elle permette le séjour de deux personnes au minimum, avec l'équipement nécessaire aux soins d'une victime d'accident.
\n Il est interdit de mettre un caisson en pression avec de l'oxygène.
\n La concentration de ce gaz dans l'atmosphère du caisson ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 en volume [*concentration maximum*].
\n La pressurisation des caissons et tourelles doit être effectuée avec un gaz directement respirable par les plongeurs et répondant aux prescriptions des articles 6, 8 et 9.
\n Il est interdit de pressuriser caissons et tourelles à l'air au-delà d'une pression relative de 6 bars, limite d'utilisation de ce gaz.
\n L'usage des caissons sans sas, notamment les caissons monoplaces, est interdit.
\n Les tourelles de plongée doivent satisfaire aux mêmes conditions que les caissons de recompression, sauf en ce qui concerne le sas.
\n
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les caissons de recompression, ainsi que leurs modalités d'utilisation.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675278": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "17", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675278", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675278.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX017AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102573", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre II : Equipement collectif.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675278", "@fin": "1990-10-01", "@num": "17", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Des compresseurs ou des réservoirs de gaz de secours en état de fonctionnement doivent être prévus sur le chantier pour parer à une défaillance éventuelle de l'installation en service.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675279": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "18", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675279", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675279.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX018AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102574", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre III : Equipement individuel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675279", "@fin": "1990-10-01", "@num": "18", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
L'employeur doit équiper le scaphandrier en vêtements de plongée, en appareils respiratoires et en accessoires de plongée appropriés à la nature des travaux à exécuter et aux conditions du chantier.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675280": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "19", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675280", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675280.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX019AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGITEXT000006072555", "#text": "Arrêté du 2 octobre 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488415", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-02" }, { "@id": "LEGIARTI000006678036", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 2 octobre 1974 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488415", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-02" }, { "@id": "LEGIARTI000006678037", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 2 octobre 1974 - art. 2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488415", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-02" }, { "@id": "LEGIARTI000006678038", "@num": "3", "#text": "Arrêté du 2 octobre 1974 - art. 3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488415", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-02" }, { "@id": "LEGIARTI000006678039", "@num": "4", "#text": "Arrêté du 2 octobre 1974 - art. 4 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488415", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-02" }, { "@id": "LEGIARTI000006678040", "@num": "5", "#text": "Arrêté du 2 octobre 1974 - art. 5 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488415", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-02" }, { "@id": "LEGIARTI000006678041", "@num": "6", "#text": "Arrêté du 2 octobre 1974 - art. 6 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488415", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-02" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102574", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre III : Equipement individuel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675280", "@fin": "1990-10-01", "@num": "19", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Le scaphandrier doit pouvoir disposer de \"vêtements secs\" ou de \"vêtements humides\".
\n Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire ces vêtements.
" } }, "LEGIARTI000006675281": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "20", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675281", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675281.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX020AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102574", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre III : Equipement individuel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675281", "@fin": "1990-10-01", "@num": "20", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement, sans résistance respiratoire excessive afin d'éviter fatigue et essoufflement, le gaz ou le mélange de gaz à une pression égale à celle du niveau où se trouve le scaphandrier.
\n Peuvent être utilisés :
\n Les scaphandres à casque ;
\n Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit ouvert ;
\n Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit semi-fermé ;
\n Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit fermé.
" } }, "LEGIARTI000006675282": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "21", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675282", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675282.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX021AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102574", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre III : Equipement individuel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675282", "@fin": "1990-10-01", "@num": "21", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Dans les scaphandres à casque, le débit de l'air ou du mélange doit être continu et suffisant pour maintenir le gonflage de l'habit et éliminer par ventilation ou circulation le gaz carbonique expiré par le scaphandrier.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675283": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "22", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675283", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675283.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX022AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102574", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre III : Equipement individuel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675283", "@fin": "1990-10-01", "@num": "22", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "En cas d'utilisation d'un appareil respiratoire fonctionnant à la demande en circuit ouvert (autonome ou narguilé), l'air comprimé ou le mélange est délivré par un détendeur qui doit avoir un débit instantané en surface au moins égal à 300 litres par minute pour une dépression maximale de 4 millibars.
\n L'embout buccal doit être muni d'une bride de tenue dont le port est obligatoire si les lèvres du scaphandrier sont en contact direct avec l'eau.
\n Le bloc bouteilles du scaphandre doit être muni d'un dispositif de réserve.
" } }, "LEGIARTI000006675284": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "23", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675284", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675284.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX023AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102574", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre III : Equipement individuel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675284", "@fin": "1990-10-01", "@num": "23", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit semi-fermé comportent :
\n Les bouteilles ou réservoirs de gaz comprimés remplis avec un mélange respiratoire qui puisse être utilisé en circuit ouvert à l'immersion maximale prévue pour la plongée ;
\n Un ou plusieurs sacs respiratoires avec tuyaux, soupape, embout ou masque ;
\n Une cartouche épuratrice de gaz carbonique.
\n
La durée d'efficacité de la cartouche doit, si l'appareil est autonome, être au moins égale à la durée d'autonomie de fonctionnement de l'appareil quelle que soit la pression d'utilisation ; si l'appareil est de type narguilé, être au moins égale à trois heures, quelle que soit la pression d'utilisation.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675285": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "24", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675285", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675285.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX024AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102574", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre III : Equipement individuel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675285", "@fin": "1990-10-01", "@num": "24", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit fermé comportent :
\n Les bouteilles ou réservoirs de gaz comprimés ;
\n Un ou plusieurs sacs respiratoires avec tuyaux, soupape, embout ou masque ;
\n Un système de régulation de la pression partielle d'oxygène ;
\n Un système d'épuration du gaz carbonique ;
\n Des dispositifs de contrôle et de sécurité.
\n L'appareil doit être muni d'au moins une bouteille remplie avec un mélange gazeux à l'immersion maximale prévue pour la plongée qui puisse être utilisée en circuit ouvert.
\n La durée d'efficacité du système d'épuration de gaz carbonique doit être au moins égale à celle de l'autonomie de l'appareil, quelle que soit la pression d'utilisation.
\n Ces appareils doivent obligatoirement comporter un équipement permettant de contrôler en permanence la pression partielle d'oxygène dans le mélange effectivement respiré.
" } }, "LEGIARTI000006675286": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "25", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675286", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675286.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX025AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102574", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre III : Equipement individuel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675286", "@fin": "1990-10-01", "@num": "25", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Les accessoires de plongée [*composition*] qui, selon les circonstances et les conditions de travail, doivent être fournis au scaphandrier comprennent : les sous-vêtements, les sous-vêtements chauffants pour opérer en eau très froide, le gilet de sécurité qui, en aucun cas, ne peut être gonflé au gaz carbonique, des matériels divers tels que le téléphone, le ceinturon, le harnais de sécurité, la ceinture de lest à boucle largable, le lest en médaille, les souliers ou bottes lestées, les palmes, le masque, le poignard, la lampe étanche, la montre étanche, le profondimètre, le compas, le décompressimètre, le fumigène, la bouée de repérage, la sangle de liaison, la ligne de sécurité.
\n
\n Si le scaphandrier utilise un habit à casque, il doit disposer de gants, de chaussures plombées, d'un poignard, d'un ceinturon et de plombs de lestage, de la ligne de sécurité. Le tuyautage d'arrivée du gaz doit être amarré de telle sorte qu'une traction sur celui-ci n'exerce aucun effort sur la pièce de raccord au niveau du casque.
\n Dans les autres cas, il doit disposer : d'une paire de palmes ou de bottes lestées, d'un masque, d'une ceinture de lest à boucle largable, d'un poignard. Si la plongée est autonome et à une pression relative supérieure à 1,2 bar, le scaphandrier doit également disposer d'un gilet de sécurité, d'une montre étanche et d'un profondimètre. Si l'appareil respiratoire fonctionne en narguilé, le tuyautage d'arrivée du gaz doit être amarré de telle sorte qu'une traction sur celui-ci n'exerce aucun effort sur le détendeur. Pour les plongées non effectuées en tourelle et à des pressions relatives supérieures à 1,2 bar, la montre et le profondimètre sont obligatoires si l'immersion du chantier n'est pas parfaitement connue des surveillants de surface.
\n En cas d'utilisation de vêtements à volume constant, le poids des lests non largables ne doit pas être supérieur à 20 p. 100 du poids total des lests.
\n Lorsque le scaphandrier équipé du vêtement à volume constant porte des chaussures plombées représentant plus de 20 p. 100 du lest, une alimentation autonome de secours en gaz ou en air est obligatoire.
\n Un système de réchauffage des gaz est obligatoire pour des plongées effectuées à des pressions relatives supérieures à 12 bars.
" } }, "LEGIARTI000006675287": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "26", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675287", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675287.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX026AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675287", "@fin": "1990-10-01", "@num": "26", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
A l'exclusion des plongées à saturation, la durée de séjour dans l'eau en une ou plusieurs plongées, le temps de décompression étant compris lorsque la décompression est effectuée dans l'eau, ne peut être supérieure à trois heures par jour, sauf nécessité résultant de circonstances mettant en jeu des vies humaines ou en cas d'urgence [*durée*].
\n
Toute dérogation à la durée de trois heures doit rester exceptionnelle par sa fréquence.
" } }, "LEGIARTI000006675288": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "27", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675288", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675288.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX027AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675293", "@num": "32", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 32 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675288", "@fin": "1990-10-01", "@num": "27", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "La durée de séjour dans l'eau doit être ramenée à quatre-vingt-dix minutes en cas d'emploi d'outils pneumatiques à percussion d'un poids supérieur à 30 kg.
\n Cette durée doit également être réduite dans le cas de travaux exécutés soit sous forte houle ou dans le courant, soit en milieu contaminé, à moins qu'une protection spéciale et adaptée ne soit prévue contre ces facteurs.
" } }, "LEGIARTI000006675289": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "28", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675289", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675289.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX028AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675289", "@fin": "1990-10-01", "@num": "28", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Pour les plongées effectuées dans des eaux dont les températures sont inférieures à 10° C, doivent être utilisés soit des vêtements secs avec ou sans système de chauffage, soit des vêtements humides comportant un système de chauffage.
\n Lorsque ces températures sont inférieures à 5° C, la durée du séjour dans l'eau doit être ramenée de trois à deux heures si les sous-vêtements utilisés ne sont pas chauffants.
\n Toutefois, pour des plongées d'intervention d'une durée maximale de trente minutes effectuées à des pressions n'excédant pas une pression relative de 2,5 bars, les vêtements humides sans système de chauffage peuvent être utilisés.
" } }, "LEGIARTI000006675290": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "29", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675290", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675290.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX029AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675308", "@num": "47", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 47 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGITEXT000006072557", "#text": "Arrêté du 3 octobre 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488416", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-03" }, { "@id": "LEGIARTI000006678051", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 3 octobre 1974 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488416", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-03" }, { "@id": "LEGIARTI000006678052", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 3 octobre 1974 - art. 2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488416", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-03" }, { "@id": "LEGIARTI000006678053", "@num": "Annexe", "#text": "Arrêté du 3 octobre 1974 - art. Annexe (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488416", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-03" }, { "@id": "LEGIARTI000006678054", "@num": "Annexe", "#text": "Arrêté du 3 octobre 1974 - art. Annexe (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000488416", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-03" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675290", "@fin": "1990-10-01", "@num": "29", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Les tables des plongées à l'air sont définies par arrêté du ministre chargé du travail [*autorité compétente*].
\n
" } }, "LEGIARTI000006675291": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "30", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675291", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675291.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX030AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675296", "@num": "35", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 35 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675291", "@fin": "1990-10-01", "@num": "30", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les plongées, quels que soient les moyens mis en oeuvre, doivent être exécutées par une équipe composée d'un chef de plongée, dont la présence en surface est obligatoire sur le chantier même de plongée, et d'un ou plusieurs scaphandriers.
\n Le chef de plongée [*attributions*] peut ne pas être un scaphandrier en activité, mais doit posséder les connaissances théoriques et l'expérience pratique qui correspondent à la nature du travail à exécuter et appartenir à l'entreprise ayant ouvert le chantier.
\n Si le chef de plongée n'est pas apte à la plongée, la composition minimale de l'équipe est de trois hommes, dont deux doivent être en surface. Le scaphandrier assistant le chef de plongée doit être apte à la plongée soit autonome ou au narguilé, soit en scaphandre à casque. L'équipement correspondant, en état de marche, doit être mis à sa disposition sur le chantier.
\n La composition minimale de l'équipe de plongée est réduite à deux scaphandriers si le chef de plongée est apte à la plongée autonome ou au narguilé. Un équipement autonome ou au narguilé, en état de marche, doit être mis à sa disposition sur le chantier.
" } }, "LEGIARTI000006675292": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "31", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675292", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675292.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX031AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675292", "@fin": "1990-10-01", "@num": "31", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Lorsque les plongées nécessitent la présence d'un caisson de recompression sur le chantier ou à proximité immédiate de celui-ci, c'est-à-dire en un lieu accessible en moins de deux heures de transport, ou l'emploi d'un ensemble chambre de recompression-tourelle de plongée ou engin sous-marin, l'équipe de plongée doit être complétée par un chef de caisson disponible à tout moment en surface.
\n Le chef de caisson [*attributions*] peut ne pas être scaphandrier, mais il doit avoir les connaissances techniques et pratiques indispensables pour l'exécution des directives du chef de plongée ou du médecin chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre du caisson de recompression ou de l'ensemble caissons de recompression-tourelle de plongée ou engin sous-marin.
\n
En outre, lorsque le chantier nécessite en surface la mise en oeuvre de matériels, autres que le matériel propre à la plongée, impliquant une surveillance particulière, l'équipe de plongée doit être complétée par du personnel de surveillance qualifié, qui est placé sous le contrôle de l'entreprise lorsqu'il n'appartient pas à celle-ci.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675293": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "32", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675293", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675293.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX032AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675288", "@num": "27", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 27 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675293", "@fin": "1990-10-01", "@num": "32", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Le chef de plongée [*attributions*], sous la responsabilité de l'employeur prend, sur le chantier, les dispositions tendant à assurer la sécurité du personnel de plongée. Il est habilité à prendre en dernier ressort la décision d'urgence qui s'impose à cet effet, y compris la suspension des travaux.
\n Indépendamment de la possibilité de réduction de la durée du séjour dans l'eau en cas d'exécution de travaux dans le courant, prévue à l'article 27 (alinéa 2), la suspension des travaux doit être effective lorsqu'ils sont exécutés sans protection dans des courants de marée, de fleuve ou de rivière d'une vitesse d'au moins un mètre-seconde (1).
\n
\n (1) Soit deux noeuds.
" } }, "LEGIARTI000006675294": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "33", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675294", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675294.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX033AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675294", "@fin": "1990-10-01", "@num": "33", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Toutes dispositions doivent être prises sur la plate-forme de plongée pour éviter la chute accidentelle dans l'eau du scaphandrier avant qu'il ne soit complètement équipé.
\n La mise à l'eau du scaphandrier doit se faire par l'intermédiaire d'une embarcation ou d'une échelle. Le saut direct dans l'eau est interdit.
\n La présence de scaphandriers en plongée doit être signalée en surface par des moyens appropriés et la circulation des embarcations sur le plan d'eau concerné, à l'exception de l'embarcation de surveillance du chantier, doit être strictement contrôlée.
\n
Exception faite de la plongée autonome, le chef de plongée [*attributions*] et le scaphandrier doivent pouvoir, durant la plongée, communiquer à tout moment soit par téléphone, soit en cas d'absence ou de défaillance de celui-ci, par signaux. Le téléphone est obligatoire pour la plongée en scaphandre à casque ou en volume constant.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675295": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "34", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675295", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675295.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX034AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675295", "@fin": "1990-10-01", "@num": "34", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Le scaphandrier doit disposer d'une réserve suffisante de mélange respiratoire pour revenir à la surface en cas d'avarie de l'alimentation normale, lorsqu'il effectue des plongées en galerie, conduite ou puits. Pour ces plongées la corde de sécurité est obligatoire.
\n Toutes dispositions doivent être prises pour éviter des mouvements d'eau à proximité du lieu de travail lorsque les plongées ont lieu dans les barrages, écluses ou bassins de radoub.
\n En cas de plongée en milieu contaminé, la décontamination des équipements et, le cas échéant, du personnel doit être assurée.
" } }, "LEGIARTI000006675296": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "35", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675296", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675296.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX035AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675291", "@num": "30", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 30 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675299", "@num": "38", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 38 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675296", "@fin": "1990-10-01", "@num": "35", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Indépendamment des obligations prévues par l'article 30 (alinéas 3 et 4), toutes dispositions doivent être prises pour porter immédiatement secours au scaphandrier en difficulté ou victime d'un accident. Si les circonstances l'imposent, un scaphandrier équipé doit se trouver à bord de l'embarcation de surveillance du plan d'eau ou sur la plate-forme de plongée si celle-ci est facilement accessible. Les premiers secours d'urgence doivent pouvoir être assurés dans l'attente de l'arrivée du médecin. Un inhalateur d'oxygène et une trousse de premiers secours doivent notamment se trouver sur le chantier.
\n
\n
La présence d'un caisson de recompression est obligatoire sur tout chantier ou à proximité immédiate de celui-ci, c'est-à-dire en un lieu accessible en moins de deux heures de transport, pour toutes plongées nécessitant des paliers.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675297": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "36", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675297", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675297.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX036AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "#text": "Décret 462-1218 1962-10-15", "@sens": "source", "@typelien": "CITATION" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675297", "@fin": "1990-10-01", "@num": "36", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Indépendamment de l'application des dispositions du décret susvisé du 15 octobre 1962, la position d'un explosif doit être matérialisée par une bouée en surface. Le détonateur doit rester en surface et n'être relié au cordeau détonant qu'au dernier moment.
\n En aucun cas le dispositif d'amorçage ne doit être placé sur la bouée de signalisation.
\n La mise à feu ne peut avoir lieu qu'après le retour du scaphandrier à la plate-forme de plongée.
" } }, "LEGIARTI000006675298": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "37", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675298", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675298.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX037AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675298", "@fin": "1990-10-01", "@num": "37", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les travaux de soudure ou de découpage peuvent être pratiqués sans restriction à l'arc électrique.
\n En cas d'emploi de chalumeau à gaz, l'utilisation de mélange oxygène-acétylène est interdite à des pressions relatives supérieures à 1,2 bar.
" } }, "LEGIARTI000006675299": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "38", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675299", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/52/LEGIARTI000006675299.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX038AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675296", "@num": "35", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 35 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102575", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre IV : Conditions de travail.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675299", "@fin": "1990-10-01", "@num": "38", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Lorsque les plongées ont nécessité des paliers de décompression, le scaphandrier doit, à l'issue de la dernière plongée, rester pendant une durée de quatre heures à une distance franchissable en moins de deux heures du caisson de recompression prévu à l'article 35.
\n Pendant ce délai, il ne doit être éloigné au-delà de cette limite ni de son fait ni du fait de l'employeur.
\n En outre, durant ces quatre heures, tout déplacement susceptible de faire subir au scaphandrier des variations de pression ambiante est interdit.
" } }, "LEGIARTI000006675300": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "39", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675300", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675300.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX039AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675301", "@num": "40", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 40 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006678029", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 30 septembre 1974 - art. 2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857151", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-09-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102576", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre V : Surveillance médicale du personnel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675300", "@fin": "1990-10-01", "@num": "39", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Aucun travailleur ne doit être admis en qualité de scaphandrier au travail en atmosphère dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique sans une attestation médicale certifiant qu'il ne présente aucune inaptitude à ce genre de travail [*conditions d'exercice*]. Cette attestation est délivrée par le médecin du travail après l'examen médical qui doit précéder l'embauchage.
\n Aucun scaphandrier ne doit être maintenu à ce travail si l'attestation n'est pas renouvelée tous les ans [*périodicité*] après un examen médical approfondi, tel que défini à l'article 40 ci-après.
\n En dehors de ces examens périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout scaphandrier victime d'un accident au cours de son travail ou se déclarant indisposé par le travail auquel il est affecté.
" } }, "LEGIARTI000006675301": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "40", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675301", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675301.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX040AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675300", "@num": "39", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 39 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675302", "@num": "41", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 41 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102576", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre V : Surveillance médicale du personnel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675301", "@fin": "1990-10-01", "@num": "40", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
L'examen médical d'embauchage pour les scaphandriers de classe I doit comprendre un examen clinique complet, un examen radiologique cardio-pulmonaire, une analyse des urines (glucose, protéines) des radiographies des épaules, des hanches et des genoux, un examen oto-rhino-laryngologique avec épreuves labyrinthiques et audiogramme tonal et vocal, un examen cardio-vasculaire avec électrocardiogramme, épreuve d'effort et test de Flack, un examen fonctionnel respiratoire et un bilan biologique sanguin.
\n
\n
Pour les scaphandriers des classes II et III, l'examen médical d'embauchage prévu à l'alinéa précédent doit être complété par un électro-encéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente, hyperpnée et réflexe oculo-cardiaque, par un test de susceptibilité à l'oxygène et, pour les scaphandriers de classe III, par une épreuve de plongée fictive à une pression relative de 8 bars avec tests psychométriques.
\n
\n
Les examens périodiques doivent comprendre un examen clinique complet comportant les tests simples d'adaptation à l'effort et une analyse des urines (glucose, protéines, acétone), un examen radiologique cardio-pulmonaire, un examen radiographique des épaules, des hanches et des genoux, un examen oto-rhino-laryngologique avec épreuves labyrinthiques et audiogramme tonal et vocal.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675302": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "41", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675302", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675302.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX041AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675301", "@num": "40", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 40 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675303", "@num": "42", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 42 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102576", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre V : Surveillance médicale du personnel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675302", "@fin": "1990-10-01", "@num": "41", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les examens prévus à l'article 40 sont pratiqués par le médecin du travail ou, sur sa demande, par des spécialistes en ce qui concerne les examens spécialisés.
\n Le médecin du travail est en droit de faire procéder en outre à tout examen qu'il jugera nécessaire.
\n Il est également en droit, à l'embauchage d'un travailleur exerçant déjà la profession de scaphandrier, de ne pas procéder en totalité ou en partie aux examens prévus lorsque la copie du dossier médical, remise au scaphandrier en application de l'article 42 (alinéa 3), atteste qu'ils ont été effectués depuis moins de onze mois.
\n Dans tous les cas, l'employeur reste responsable de l'exécution des examens prescrits pour lesquels il est tenu de désigner, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, un médecin chargé de remplacer le médecin du travail si les circonstances l'exigent.
\n Les examens sont à la charge de l'employeur.
" } }, "LEGIARTI000006675303": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "42", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675303", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675303.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX042AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675302", "@num": "41", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 41 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006644379", "@num": "D241-17", "#text": "Code du travail - art. D241-17 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102576", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre V : Surveillance médicale du personnel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675303", "@fin": "1990-10-01", "@num": "42", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Le dossier médical tenu par le médecin du travail, en application de l'article D. 241-17 du code du travail, doit mentionner notamment, avec les résultats de chaque examen, les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques constatées. Y sont annexés les radiographies ainsi que les résultats des analyses ou examens pratiqués.
\n
\n Ce dossier est communiqué, sur leur demande, au médecin inspecteur régional ainsi qu'au médecin-conseil de la sécurité sociale.
\n Le médecin doit donner connaissance du dossier au scaphandrier quittant l'entreprise et lui en remettre une copie sous enveloppe cachetée.
" } }, "LEGIARTI000006675304": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "43", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675304", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675304.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX043AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675305", "@num": "44", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 44 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" }, { "@id": "LEGITEXT000006072558", "#text": "Arrêté du 4 octobre 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072558", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-04" }, { "@id": "LEGIARTI000006678055", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 4 octobre 1974 - art. 1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072558", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-04" }, { "@id": "LEGIARTI000006678055", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 4 octobre 1974 - art. 1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072558", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-04" }, { "@id": "LEGIARTI000006678056", "@num": "1 bis", "#text": "Arrêté du 4 octobre 1974 - art. 1 bis (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072558", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-04" }, { "@id": "LEGIARTI000006678057", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 4 octobre 1974 - art. 2 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072558", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-04" }, { "@id": "LEGIARTI000006678058", "@num": "3", "#text": "Arrêté du 4 octobre 1974 - art. 3 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072558", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-04" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102576", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre V : Surveillance médicale du personnel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675304", "@fin": "1990-10-01", "@num": "43", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Les conditions dans lesquelles doit s'exercer la surveillance médicale font l'objet de recommandations aux médecins, définies par arrêté du ministre chargé du travail.
\n Le texte de ces recommandations doit être remis au médecin du travail par l'employeur et doit être transcrit en tête du registre spécial prévu à l'article 44 ci-après.
" } }, "LEGIARTI000006675305": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "44", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675305", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675305.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX044AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675304", "@num": "43", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 43 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006678055", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 4 octobre 1974 - art. 1 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072558", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-04" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102576", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre V : Surveillance médicale du personnel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675305", "@fin": "1990-10-01", "@num": "44", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail mentionne pour chaque scaphandrier :
\n 1° Les dates et durée des absences pour raisons de santé ;
\n 2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
\n 3° Les attestations délivrées par le médecin du travail ;
\n 4° Les dates et la nature des radiographies pratiquées.
\n
Ce registre est également tenu à la disposition du médecin inspecteur du travail, du médecin-conseil des caisses d'assurance maladie, des ingénieurs-conseils des caisses régionales d'assurance maladie et des délégués à la sécurité existant dans l'entreprise ou dans la profession.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675306": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "45", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675306", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675306.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX045AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102576", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre V : Surveillance médicale du personnel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675306", "@fin": "1990-10-01", "@num": "45", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "L'employeur est tenu de porter à la connaissance du scaphandrier et d'afficher dans un endroit approprié sur les lieux de travail [*affichage obligatoire*] :
\n Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail ;
\n L'adresse du local où s'effectuent les examens médicaux ;
\n L'adresse et le numéro de téléphone du centre de recompression thérapeutique le plus proche ;
\n Les noms, adresses et numéros de téléphone des médecins les plus proches du chantier.
\n L'employeur ou le chef de plongée [*attributions*] est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre au médecin le plus proche, à défaut du médecin du travail, de se rendre auprès des victimes d'accident.
\n Le chef de plongée doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
" } }, "LEGIARTI000006675307": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "46", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675307", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675307.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX046AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGITEXT000006072559", "#text": "Arrêté du 5 octobre 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857153", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-05" }, { "@id": "LEGIARTI000006678059", "@num": "1", "#text": "Arrêté du 5 octobre 1974 - art. 1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857153", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-05" }, { "@id": "LEGIARTI000006678060", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 5 octobre 1974 - art. 2 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857153", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-05" }, { "@id": "LEGIARTI000006678061", "@num": "3", "#text": "Arrêté du 5 octobre 1974 - art. 3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857153", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-05" }, { "@id": "LEGIARTI000006678062", "@num": "4", "#text": "Arrêté du 5 octobre 1974 - art. 4 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857153", "@typelien": "TXT_SOURCE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-05" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102576", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre V : Surveillance médicale du personnel.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675307", "@fin": "1990-10-01", "@num": "46", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Tout scaphandrier est titulaire d'un livret de plongée et doit être porteur d'une carte, l'un et l'autre fournis par l'employeur.
\n Le livret mentionne les constatations faites à l'occasion de différents incidents survenus au cours du travail.
\n Le modèle de livret et le modèle de carte sont établis par arrêté du ministre chargé du travail.
\n Le livret de plongée est tenu constamment à jour par l'employeur ou le chef de plongée et le médecin du travail, chacun en ce qui le concerne.
\n Ce livret est la propriété du scaphandrier, qui en a la libre disposition.
" } }, "LEGIARTI000006675308": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "47", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675308", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675308.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX047AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675290", "@num": "29", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 29 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102577", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre VI : Dispositions diverses.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675308", "@fin": "1990-10-01", "@num": "47", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "Dans le cas où il est reconnu que l'application de certaines prescriptions du présent décret est techniquement impossible, le ministre chargé du travail peut, après enquête de l'inspecteur du travail ou de l'agent en faisant fonction, accorder, à titre exceptionnel et temporaire et éventuellement renouvelable, dérogation à l'application desdites prescriptions.
\n La décision du ministre fixe les mesures de sécurité compensatrices à appliquer. Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 29.
" } }, "LEGIARTI000006675309": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "48", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675309", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675309.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX048AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675277", "@num": "16", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 - art. 16 (Ab)", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000679846", "@numtexte": "74-725", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-11" }, { "@id": "LEGIARTI000006678049", "@num": "8", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974 - art. 8 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000857152", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102577", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre VI : Dispositions diverses.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675309", "@fin": "1990-10-01", "@num": "48", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 (alinéa 5), l'usage des caissons de recompression sans sas, notamment les caissons monoplaces, est toléré pendant un délai de trois ans suivant la date de publication du présent décret.
\n
" } }, "LEGIARTI000006675310": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "49", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006675310", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/53/LEGIARTI000006675310.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCMXXXXXX049AAXXXXXXAA" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006102577", "@fin": "1990-10-01", "#text": "Titre VI : Dispositions diverses.", "@debut": "1974-08-21" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000679846", "@num": "74-725", "@nature": "DECRET", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000679846", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" }, { "@fin": "1990-10-01", "#text": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "@debut": "1974-08-21", "@id_txt": "LEGITEXT000006062227", "@c_titre_court": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974" } ], "@date_publi": "1974-08-21", "@date_signature": "1974-07-11" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006675310", "@fin": "1990-10-01", "@num": "49", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1974-08-21", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
\n
" } }, "LEGIARTI000006807438": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R234-9", "ETAT": "MODIFIE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "1990-10-01", "DATE_DEBUT": "1973-11-23" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000006807438", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/74/LEGIARTI000006807438.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "TXXXXXXXXXX0234R0090XX0A" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "#text": "Décret 1958-07-19 ART. 11 AL. 1 ET TABLEAU A PAR. 1", "@sens": "source", "@typelien": "CONCORDANCE" }, { "@id": "JORFTEXT000000698516", "#text": "Décret 73-1048 1973-11-15", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000698516", "@numtexte": "73-1048", "@typelien": "CODIFICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1973-11-15" }, { "@id": "JORFTEXT000000862491", "#text": "Décret 80-857 1980-10-30 art. 1 date d'entrée en vigueur 1er février 1981 : ETEND CES DISPOSITIONS AUX ETABLISSEMENTS AGRICOLES MENTIONNES A L'ARTICLE L231-1", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000862491", "@numtexte": "80-857", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1980-10-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000018511191", "@fin": "2008-05-01", "#text": "Section 3 : Travaux interdits aux femmes.", "@debut": "1973-11-23" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000018511202", "@fin": "2008-05-01", "#text": "Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.", "@debut": "1973-11-23" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006143010", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre III : Hygiène et sécurité", "@debut": "1973-11-21" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006128493", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre II : Réglementation du travail", "@debut": "1973-11-21" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006107985", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat", "@debut": "1973-11-15" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072050", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code du travail", "@debut": "1973-01-03", "@id_txt": "LEGITEXT000006072050", "@c_titre_court": "Code du travail" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006807438", "@fin": "1990-10-01", "@num": "R234-9", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1973-11-23", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000018511173", "@fin": "2008-05-01", "@num": "R234-9", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1990-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
\n
Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé ;
\n
Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;
\n
Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
\n
Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :
\n
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
\n
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
" } }, "LEGIARTI000018511173": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "R234-9", "ETAT": "ABROGE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2008-05-01", "DATE_DEBUT": "1990-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000018511173", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/11/LEGIARTI000018511173.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "NOTA": { "CONTENU": "
Décret 80-857 du 30 octobre 1980 art. 1 : étend ces dispositions aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.
\n
" }, "LIENS": { "LIEN": [ { "#text": "Décret 1958-07-19 ART. 11 AL. 1 ET TABLEAU A PAR. 1", "@sens": "source", "@typelien": "CONCORDANCE" }, { "@id": "JORFTEXT000000698516", "#text": "Décret 73-1048 1973-11-15", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000698516", "@numtexte": "73-1048", "@typelien": "CODIFICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1973-11-15" }, { "@id": "JORFARTI000002459441", "@num": "1", "#text": "Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 1, v. init.", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000862491", "@numtexte": "80-857", "@typelien": "SPEC_APPLI", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1980-10-30" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "MODIFICATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" }, { "@id": "LEGIARTI000018255681", "@num": "9", "#text": "Décret n°2008-244\n du 7 mars 2008 - art. 9 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000018254394", "@nortexte": "MTST0804938D", "@numtexte": "2008-244", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "2008-03-07" }, { "@id": "LEGIARTI000018532791", "@num": "D4152-9", "#text": "Code du travail - art. D4152-9 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "CONCORDANCE", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000018511191", "@fin": "2008-05-01", "#text": "Section 3 : Travaux interdits aux femmes.", "@debut": "1973-11-23" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000018511202", "@fin": "2008-05-01", "#text": "Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.", "@debut": "1973-11-23" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006143010", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Titre III : Hygiène et sécurité", "@debut": "1973-11-21" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006128493", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Livre II : Réglementation du travail", "@debut": "1973-11-21" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000006107985", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat", "@debut": "1973-11-15" } ] }, "@cid": "LEGITEXT000006072050", "@nature": "CODE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Code du travail", "@debut": "1973-01-03", "@id_txt": "LEGITEXT000006072050", "@c_titre_court": "Code du travail" } ], "@date_publi": "2999-01-01", "@date_signature": "2999-01-01" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000006807438", "@fin": "1990-10-01", "@num": "R234-9", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "1973-11-23", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "ABROGE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000018511173", "@fin": "2008-05-01", "@num": "R234-9", "@etat": "ABROGE", "@debut": "1990-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
\n
Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;
\n
Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
\n
Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :
\n
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
\n
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
" } } }, "article_lien": [ { "article_id": "LEGIARTI000006807438", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "CITATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674752", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675264", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674731", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674732", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674734", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674735", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675300", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675301", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675302", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675303", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675305", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675306", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674720", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000018511173", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "MODIFICATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000018511173", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "CITATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674729", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675291", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675265", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674716", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674747", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674724", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674739", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675307", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675270", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675290", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674722", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674725", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674727", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674730", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674736", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674741", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674743", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674744", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674748", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674750", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674751", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674753", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674714", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674715", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674719", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674737", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674738", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674742", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674745", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674726", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674733", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674746", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674721", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675296", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674728", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675269", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675286", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674717", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674749", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675268", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674718", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675292", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006674740", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675275", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675262", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675310", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675266", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675278", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675281", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675289", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675298", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675304", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675277", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675294", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675267", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675263", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675272", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675271", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675273", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675274", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675276", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675279", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675280", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675282", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675283", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675287", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675288", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675297", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675299", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675308", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675309", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675285", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675284", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675295", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000006675293", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" } ], "texte_version": { "JORFTEXT000000304614": { "SM": { "CONTENU": "ART. 1 ET 2 : APPLICATION DES MESURES ET DEFINITION DU TERME PRESSION.
ART. 3 A 18 : CAISSON, TRAVAIL EN BOUCLIER ET INSTALLATIONS ANNEXES.
ART. 19 A 23 : COMPRESSION, CONDITIONS DE TRAVAIL ET DECOMPRESSION.
ART. 24 A 33 : SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL.
ART. 34 ET 35 : EPREUVES ET VERIFICATION DE MATERIEL.
ART. 36 A 38 : AFFICHAGE OBLIGATOIRE, DEROGATIONS TEMPORAIRES.
ART. 39 : ABROGATION DU DECRET 591083 DU 31-08-1959.
ART. 40 : EXECUTION DU PRESENT DECRET." }, "ABRO": { "CONTENU": "TEXTE TOTALEMENT ABROGE" }, "META": { "META_SPEC": { "META_TEXTE_VERSION": { "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000493217", "#text": "Décret n°59-1083 du 31 août 1959", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000493217", "@numtexte": "59-1083", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1959-08-31" }, { "@id": "LEGIARTI000006674732", "@num": "18", "#text": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 - art. 18 (Ab)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000304614", "@numtexte": "74-657", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1974-07-09" }, { "@id": "JORFTEXT000000486954", "#text": "Arrêté du 1 octobre 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000486954", "@typelien": "APPLICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-01" }, { "@id": "JORFTEXT000000715041", "#text": "DECRET90-277", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "TITRE": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974", "MCS_TXT": { "MC": [ "TRAVAIL", "HYGIENE", "SECURITE", "AIR COMPRIME" ] }, "TITREFULL": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME" }, "META_TEXTE_CHRONICLE": { "CID": "JORFTEXT000000304614", "NUM": "74-657", "DATE_PUBLI": "1974-07-26", "DATE_TEXTE": "1974-07-09", "ORIGINE_PUBLI": "JORF du 26 juillet 1974", "PAGE_DEB_PUBLI": 7857 } }, "META_COMMUN": { "ID": "JORFTEXT000000304614", "URL": "texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/46/JORFTEXT000000304614.xml", "NATURE": "DECRET", "ORIGINE": "JORF", "ANCIEN_ID": "1DX974657" } } }, "JORFTEXT000000679846": { "ABRO": { "CONTENU": "TEXTE TOTALEMENT ABROGE" }, "META": { "META_SPEC": { "META_TEXTE_VERSION": { "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000000310951", "#text": "Arrêté du 4 octobre 1974", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000310951", "@typelien": "APPLICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1974-10-04" }, { "@id": "JORFTEXT000000286877", "#text": "Arrêté du 13 mai 1985", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000286877", "@typelien": "APPLICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1985-05-13" }, { "@id": "JORFTEXT000000468828", "#text": "Arrêté du 18 octobre 1985", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000468828", "@typelien": "APPLICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1985-10-18" }, { "@id": "JORFTEXT000000158909", "#text": "ARRETE", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000158909", "@nortexte": "TEFT9003234A", "@typelien": "APPLICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1990-03-05" }, { "@id": "JORFTEXT000000715041", "#text": "DECRET90-277", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGE", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006679206", "@num": "Annexe III", "#text": "Arrêté du 28 janvier 1991 - art. Annexe III (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000353430", "@nortexte": "TEFT9103100A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1991-01-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006679207", "@num": "Annexe III", "#text": "Arrêté du 28 janvier 1991 - art. Annexe III (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000353430", "@nortexte": "TEFT9103100A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1991-01-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006679208", "@num": "Annexe III", "#text": "Arrêté du 28 janvier 1991 - art. Annexe III (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000353430", "@nortexte": "TEFT9103100A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1991-01-28" }, { "@id": "LEGIARTI000021711851", "@num": "Annexe III", "#text": "Arrêté du 28 janvier 1991 - art. Annexe III (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000353430", "@nortexte": "TEFT9103100A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1991-01-28" }, { "@id": "LEGIARTI000006679242", "@num": "2", "#text": "Arrêté du 28 mars 1991 - art. 2 (VT)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000171085", "@nortexte": "TEFT9103365A", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "1991-03-28" } ] }, "TITRE": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974", "MCS_TXT": { "MC": [ "TRAVAIL", "HYGIENE", "SECURITE", "MACHINE DANGEREUSE", "SCAPHANDRIER" ] }, "TITREFULL": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE" }, "META_TEXTE_CHRONICLE": { "CID": "JORFTEXT000000679846", "NUM": "74-725", "DATE_PUBLI": "1974-08-21", "DATE_TEXTE": "1974-07-11", "ORIGINE_PUBLI": "JORF du 21 août 1974", "PAGE_DEB_PUBLI": 8694 } }, "META_COMMUN": { "ID": "JORFTEXT000000679846", "URL": "texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/98/JORFTEXT000000679846.xml", "NATURE": "DECRET", "ORIGINE": "JORF", "ANCIEN_ID": "1DX974725" } } }, "LEGITEXT000006062219": { "META": { "META_SPEC": { "META_TEXTE_VERSION": { "ETAT": "ABROGE", "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret 90-277 1990-03-28 art. 40 JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "TITRE": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974", "DATE_FIN": "1990-10-01", "TITREFULL": "Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé", "DATE_DEBUT": "1974-10-01" }, "META_TEXTE_CHRONICLE": { "CID": "JORFTEXT000000304614", "NUM": "74-657", "DATE_PUBLI": "2999-01-01", "DATE_TEXTE": "1974-07-09", "NUM_SEQUENCE": 0, "PAGE_DEB_PUBLI": 0, "PAGE_FIN_PUBLI": 0, "DERNIERE_MODIFICATION": "1990-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGITEXT000006062219", "URL": "texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/22/LEGITEXT000006062219.xml", "NATURE": "DECRET", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHBT" } }, "VISAS": { "CONTENU": "Le Premier ministre,
\n
\n Sur le rapport du ministre du travail,
\n
\n Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-2 (2°), L. 231-3, L. 234-2, L. 241 à 241-11 ;
\n
\n Vu le décret n° 62-1218 du 15 octobre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
\n
\n Vu le décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques :
\n
\n Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
\n
\n Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
\n
\n Vu l'article 21 ou décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
\n
\n Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
" }, "SIGNATAIRES": { "CONTENU": "
\n Par le Premier ministre :
\n Jacques CHIRAC.
\n Le ministre du travail,
\n Michel DURAFOUR.
" } }, "LEGITEXT000006062227": { "META": { "META_SPEC": { "META_TEXTE_VERSION": { "ETAT": "ABROGE", "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000006675751", "@num": "40", "#text": "Décret 90-277 1990-03-28 art. 40 JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "@nortexte": "TEFT9003290D", "@numtexte": "90-277", "@typelien": "ABROGATION", "@naturetexte": "DECRET", "@datesignatexte": "1990-03-28" } ] }, "TITRE": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974", "DATE_FIN": "1990-10-01", "TITREFULL": "Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.", "DATE_DEBUT": "1974-08-21" }, "META_TEXTE_CHRONICLE": { "CID": "JORFTEXT000000679846", "NUM": "74-725", "DATE_PUBLI": "2999-01-01", "DATE_TEXTE": "1974-07-11", "NUM_SEQUENCE": 0, "PAGE_DEB_PUBLI": 0, "PAGE_FIN_PUBLI": 0, "DERNIERE_MODIFICATION": "1990-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGITEXT000006062227", "URL": "texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/22/LEGITEXT000006062227.xml", "NATURE": "DECRET", "ORIGINE": "LEGI", "ANCIEN_ID": "SHHCM" } }, "VISAS": { "CONTENU": "Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail,
\n Vu le code du travail et notamment les articles L. 231-2 (2°),
\n L. 231-3, L. 234-2, L. 241-1 à L. 241-11 ;
\n Vu le décret n° 62-1218 du 15 octobre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène et sécurité des travailleurs en ce qui concerne les mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics) ;
\n Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
\n Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
\n Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
" }, "SIGNATAIRES": { "CONTENU": "Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
\n Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
" } } }, "texte_version_lien": [ { "texte_version_id": "JORFTEXT000000304614", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "CITATION" }, { "texte_version_id": "LEGITEXT000006062227", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "texte_version_id": "LEGITEXT000006062219", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "ABROGATION" }, { "texte_version_id": "JORFTEXT000000679846", "cible": true, "cidtexte": "JORFTEXT000000715041", "id": "LEGIARTI000006675751", "typelien": "CITATION" } ], "follow": [ "LIENS.LIEN[@sens=cible,@typelien=CREATION].@id" ], "id": "LEGIARTI000006675751", "liens_entrants": true }

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 01/10/1990 (Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)